| 问题 | 如何认定工程合同中的竣工日期 |
| 释义 | 怎样认定工程合同中的竣工日期 竣工是指承包人完成施工任务。一般来说，工程竣工后，发包人应进行验收，确认合格后予以接收。然而在实践中，承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差，所以确定竣工日期很重要，因为涉及到工程款的支付时间和利息的起算时间、逾期竣工违约和违约金的数额、工程风险转移等重要问题。 《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第十四条?当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：?(一)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;?(二)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;?(三)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。 第十五条?建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。 以上知识就是小编对“怎样认定工程合同中的竣工日期”问题进行的解答，依据最高人民法院的相关司法解释规定，如果双方当事人签字确认了竣工日期，则该确认的日期为竣工日期。读者如果需要法律方面的帮助，欢迎到法律咨询网进行法律咨询。 |
| 随便看 |
|
法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。