| 问题 | 水利工程索赔意向书怎么写，索赔的程序是什么 |
| 释义 |
推荐： 工程验收单 建设工程承包合同 工程施工合同 拖欠工程款 工程款税率 工程款支付申请 水利工程、铁路、公路、桥梁建筑等工程，是关系到国际民生的工程项目，国家对这类项目的发包方、承包方都有较为严格的要求。在施工过程中，若发生意外事故，与工程相关的厉害关系人是可以按照程序要求索赔的。水利工程索赔意向书怎么写? 一、水利工程索赔意向书 致：*********监理有限公司(监理项目部) 兹有我施工单位施工的*********工程，在xxxx年xx月xx日，大批的当地村民进入施工现场阻止我施工单位施工作业;随后施工单位，监理单位，设计单位和业主单位现场调解仍没有劝服当地村民，并且在此期间政府部门出面协调和设计单位对基础的形式变更后，当地的村民还是到施工现场阻工;经上级部门和业主单位的同意，我施工单位于2014年06月26日正式停工待命。为了保证复工后的正常进行，停工期间现场的机械设备和周转材料一律停滞在工地，现场施工人员不予放假在现场组织学习和安全教育，等候工程复工;在此停工期间给我施工单位造成较大的经济损失和工期延误。 停工期间发生的费用及损失如下： 1、 施工人员的误工费; 2、项目部管理人员的管理费; 3、机械设备的闲置费; 4、材料损失的补偿费。我施工单位按照合同约定内容的程序向贵监理单位提交费用及期的索赔意向。 施工单位： 监理单位： 二、索赔的程序 (一)索赔的提出 1、索赔意向书 承包商如要对某一事件进行索赔，他应在索赔事件发生后的28天内,向雇主和工程师提交索赔意向书，目的是要求雇主及时采取措施消除或减轻索赔起因，以减少损失，并促使合同双方重视收集索赔事件的情况和证据，以利于索赔的处理。 2、索赔申请报告 承包商在发出索赔意向书后28天内，应向工程师提交索赔申请报告，其内容一般应包括索赔事件的发生情况与造成损害的情况，索赔的理由和根据、索赔的内容与范围、索赔额度的计算依据与方法等，并应附上必要的记录和证明材料。 如果索赔事件影响的延误时间较长，则承包商还应向工程师每隔一段时期提交中间索赔申请报告，并在索赔事件影响结束后28天内，向雇主和工程师提交最终索赔申请报告。 (二)索赔的处理 (l)工程师收到索赔意向书后，应及时核查承包商的当时记录，并可要求承包商提交全部记录的副本。此外，工程师还应及时调查收集事件有关情况。 (2)工程师在收到索赔申请报告或最终申请报告后42天内,应进行审核报告，认真研究和核查承包商提供的记录和证据，必要时可向承包商质疑，要求答复。工程师处理时应分清合同双方对事件应负的责任，分析承包商所提供索赔额度计算方法的合理性与准确性，作出判断并提出初步的处理意见，并与雇主和承包商协商后作出决定。 (三)索赔的支付 雇主和承包商在收到工程师的索赔处理决定后，应在14天内向工程师作出答复是否同意。若双方均同意工程师的决定，则工程师应在收到答复后14天内，将确定的索赔金额列入当月付款证书中予以支付。 (四)端的处理若雇主和承包商双方或其中的一方不同意工程师的索赔处理决定，则可以提请争端调解组评审解决或提出仲裁或提出诉讼。 在施工前，招标方与承包方、承包方与施工方式会签署合同的，以此来确定各方的权利义务关系，在合同中也需要规定什么情况下可以申请索赔，那些人可以得到赔偿。在发生可以得到赔偿的情况时。 |
| 随便看 |
|
法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。