网站首页  词典首页

问题	电力工程转包协议书
释义	一、电力工程转包协议书     转包合同是承包人将其已经接手的筹建工程的一部分转包给第三人完成。转包的法律后果是承包人成为新的发包人，而第三人成为承包人。     第三人就其所承担的工程部分对承包人负责，承包人就整个工程对筹建单位负责，对其转包给第三人的部分，承包人首先要承担责任，然后再由第三人向承包人承担责任。     我国法律禁止承包人向第三人转包。          二、工程转包协议书范本     甲方：     乙方：     根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合本工程的具体情况，为明确甲乙双方在施工中的权利和义务，促进工程的顺利进行，签订本合同，以便共同遵守。     第一条、工程概况     1、工程名称：     2、工程地址：     3、施工内容：     4、工程总价款：元。     5、工程总价款中包含但不限于以下费用：乙方员工的人工费、工伤保险、社会保险费、工人交通费、二次转运费、机械、设备消耗费、维修费、税金、利润等全部费用。     第二条、工程期限     本合同工程自年月日开工至年月日竣工。在组织施工过程中，如遇下列情况，工期顺延；     1、因天灾、地震等人力不可抗拒原因被迫停工的；     2、因甲方或者发包方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工的；     3、因甲方不能提供施工方案图、原材料等而被迫停工的。     第三条、甲方责任     1、向乙方提供工程施工过程中所需的图纸资料，但不提供施工中使用的工具及施工机械；     2、向乙方提供工程施工所需用的符合要求的原材料，乙方应确认原材料规格、质量，在符合施工要求的前提下进行施工。如乙方对原材料的规格、质量及数量有异议，可及时向甲方提出备案；     3、甲方指派人员或者由发包方工程师对工程进行全面管理，对在工程施工过程中乙方人员的各种行为进行约束和管理；     4、向乙方提供工程施工中所需的水源及电源。     5、开工前组织乙方负责人学习并熟悉图纸，参与施工技术和施工安全交底。     6、工程完工验收合格后，结算完工程款后优先支付乙方的工程款。     第四条、乙方责任     1、严格依据甲方提供的施工图、施工程序进行施工；     2、服从甲方施工现场管理人员指挥，规范操作，严格管理施工人员，遵守国家法律、法规及甲方各项工程管理制度，若有违反将接受相应处罚，承担因此而造成的所有费用和后果，并无条件的清退出施工场地；     3、严格按照建筑施工及验收规范施工，施工质量及工期达到甲方要求及验收标准。     4、乙方提供施工所需的施工机具及其相关耗材（如工具、机械等）；由于乙方原因的停工、返工及材料、构件浪费及倒运、机械二次进场等损失，均由乙方承担相应责任；     5、乙方在施工过程中因为乙方责任，造成公安、环保、城建、税务等相关部门处罚的，乙方应该承担全部责任；     6、乙方所承包的施工项目工程质量必须达到优良标准和甲方的要求；     7、虽然乙方组织的施工人员和管理人员只和乙方形成劳动关系，施工人员的一切伤亡事故与甲方无任何关系，但是考虑到安全施工的问题，乙方应向甲方提供所属施工人员的身份证明，并组织乙方施工人员学习并熟悉图纸，负责施工技术和施工安全责任。     第五条、支付工程款的相关条款     1、工程完工并经甲方验收合格，甲方向乙方支付本合同约定的工程总价款50%后暂停（含已支付的全部费用）；待工程通过业主方竣工验收并决算后，甲方向乙方支付90%的工程款（含已支付全部费用）；如因乙方工程质量造成工程验收不合格，导致甲方无法将工程正常交付业主使用，甲方将扣除乙方工程款总额30%作为违约金，并由乙方承担由此造成的一切损失；     2、甲方支付给乙方的工程款费用中已包含工伤保险、社会保险费用，如发生伤、病、残、亡等相关事故，均由乙方负责。     3、甲方向乙方支付该项工程款的同时，乙方保证及时支付相关工人的人工费并接受甲方的监督，也不得因此影响工程进度和质量。     4、工程款决算后，甲方扣除工程总额5%作为质保金，质保期限为贰年，质保期满后支付乙方。（质保期内乙方若不及时处理质量问题，甲方将从质保金内扣除相应金额作为损失赔偿，扣完还不足以支付相应损失的，甲方有权利要求进一步索赔）；     第六条、工程负责人及安全施工责任     1、甲方指派为项目负责人，乙方指派现场施工负责人，共同履行本合同的各项规定，乙方施工负责人在工程竣工验收前的施工过程中不得随意更换或擅离职守，否则甲方可对乙方处以工程总价款5%的罚款。如确需更换乙方施工负责人，必须事前取得甲方项目负责人同意并备案；     2、乙方应教育工人严格执行操作规范，安全施工，防火防盗。在施工中由于乙方管理不善造成的其它损失，均由乙方负责，乙方不得因此影响工程进度；     3、凡施工过程中发生的工程施工图纸和设计变更以外的新增（变更）工程量或项目，由甲方统一制定签证单，经甲方负责人签字确认工作量，由预算部签综合单价；签证单必须由项目经理、预算人员、总经理签字后签证单方能生效，否则该项签证无效；     4、办理工程竣工结算前，乙方必须按照合同要求提供合理有效的工程结算资料，同时应提供由工程部签字确认的书面质量意见；方可进行结算。     5、乙方施工人员由于野蛮施工或者违规操作，所造成的安全隐患或者安全事故（如：伤、病、残、亡等）由乙方承担其全部责任，并由乙方负责支付发生的与其相关的所有费用。甲方不承担任何责任。     第七条、本合同一式叁份     甲方执贰份，乙方执壹份。自双方签定之日生效，本合同在工程竣工验收并结清尾款（含质量保证金）后自行失效。     第八条、违约责任     1、甲方应该按照约定支付乙方的工程款；     2、由于乙方责任不能按合同规定的日期竣工，每逾期一天甲方有权扣除乙方工程总价款5%的赔偿金；     3、施工中若乙方不能执行本合同，造成怠工、误工，不服从正常管理，工期拖延、质量低下，甲方可随时通知乙方退场。乙方承担相应责任并赔偿相关损失。     第九条、附则     1、本合同条款未尽事宜，甲、乙双方可协商解决；     2、合同附件：工程施工图、安全生产责任书；施工现场管理制度。     3、工程施工中双方确认的单、证等书面材料，可作为合同附件与合同具同等效力，与本合同相抵触之处以本合同为准。     甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________     法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________     _________年____月____日_________年____月____日     三、建筑工程转包口头协议有效吗     建筑工程转包口头协议一般情形下认定为有效；     《合同法》第三十六条规定“法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。”本案中，文阳公司法定代表人、工程主管以及参与合同谈判的工作人员均承认，双方确实就该工程达成口头约定，工程款以最终结算为准。并且，才信公司按口头约定完成全部工程。而且，书面形式不是建筑工程施工合同的生效要件，双方当事人已就工程款进行口头约定，该约定是双方真实的意思表示。     法律规定，订立合同的形式可以是书面的方式，也可以是口头合同。口头合同比起书面合同简便易行，只要法律没有规定一定要订立书面合同，而口头合同只要是双方真实的意思表示，也同样是有效的。国家法律规定的必须要采用书面协议的方式，比如建设工程合同、技术开发合同、房屋销售合同等，如果这类合同采取口头约定的形式，那么可视无效，不受法律保护。     《中华人民共和国民法通则》第五十六条规定：“民事法律行为可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。法律规定用特定形式的，应当依照法律规定。”     《合同法》第十条规定，当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式。因此，可以认为口头协议也是合同的一种表现形式，如果双方都认可的口头协议，在法律上认定为有效，但如果一方违约，主张一方的举证能形成完整的证据链，口头协议也具有法律效力。国家法律规定的应当采取书面合同的，当事双方却仅进行口头约定，主张方能举证证明自己已经履行了协议，可以视为有效。     法律规定，订立合同的形式可以是书面的方式，也可以是口头合同。口头合同比起书面合同简便易行，只要法律没有规定一定要订立书面合同，而口头合同只要是双方真实的意思表示，也同样是有效的。国家法律规定的必须要采用书面协议的方式，比如建设工程合同、技术开发合同、房屋销售合同等，如果这类合同采取口头约定的形式，那么可视无效，不受法律保护。     以上便是法律网小编为您整理的关于电力工程转包协议书的内容，我国法律禁止承包人向第三人转包。如果您还有什么疑惑的话，欢迎到法律网找相关专业的律师进行专业领域的问题解析，当然，法律网的专业律师团队一定会给您一个合理的解决方案。     引用法条：     [1]《中华人民共和国合同法》     [2]《中华人民共和国合同法》第三十六条     [3]《中华人民共和国建筑法》第一条     [4]《中华人民共和国建筑法》第二条     [5]《中华人民共和国建筑法》第三条     [6]《中华人民共和国建筑法》第四条     [7]《中华人民共和国建筑法》第五条     [8]《中华人民共和国建筑法》第六条     [9]《中华人民共和国建筑法》第七条     [10]《中华人民共和国建筑法》第八条     [11]《中华人民共和国建筑法》第九条     [12]《中华人民共和国民法通则》第五十六条
随便看	打官司败诉需要承担对方诉讼费用吗 行驶证补发去哪里办理 打架手指骨折算轻伤吗 打官司败诉的一方要承担另一方的律师费吗 打死一只野猪会判刑吗 打老婆孩子一般拘留几天 打老婆孩子会判刑吗 货车超高超长标准是多少米 打架手指骨折赔多少钱 打架斗殴被拘留会影响以后公务员考试吗 打架手指骨折算不算轻伤 大病统筹报销多少比例 股权质押贷款手续怎么办理 打人肋骨骨折伤残鉴定标准及赔偿 高速违章行为处罚标准 代办车辆年检需要什么材料 户口居民和农民户口什么区别 贷款车辆二次抵押违法吗 户口迁移后身份证号会变吗 贷记卡逾期多长时间会影响征信 户口迁移办身份证地点变吗 孤儿领养孩子需要什么条件 婚前财产做公证有用吗 带薪年休假的工资应该如何算 打死一头野猪奖多少 一般性规范 一般性辩论 一般提款权 一般文件 一般权利能力 一般条约 一般民事纠纷 一般法 一般法律关系 一般法律原则 一般法律比较 一般法律监督 一般监督 一般许可 一般诉讼代理 一般责任 一般违法 一般预防 一般预防刑罚学说的博奕论模型 一般预防刑罚学说的博奕论模型 一轮多数联盟制 一造负担 一遵成宪 一部上诉 一部判决

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。