网站首页  词典首页

问题	建筑工程施工案例分析
释义	?　　一、建筑工程施工案例分析     2005年6月10日，上海某房地产开发有限公司（简称Ａ公司）与浙江某建筑工程公司（Ｂ公司）签订《建设工程施工合同》，合同中约定：由Ｂ公司作为施工总承包单位由Ａ公司投资开发的某宾馆工程项目。     2005年6月10日，上海某房地产开发有限公司（简称Ａ公司）与浙江某建筑工程公司（Ｂ公司）签订《建设工程施工合同》，合同中约定：由Ｂ公司作为施工总承包单位由Ａ公司投资开发的某宾馆工程项目，承包范围是地下二层和地上24层的土建、采暖、给排水等工程项目，其中，玻璃幕墙专业工程由Ａ公司直接发包，工期自2005年6月26日至2006年12月30日，工程款按工程进度支付。同时约定，由Ｂ公司履行对玻璃幕墙专业工程项目的施工配合义务，由Ａ公司按玻璃幕墙专业工程项目竣工结算价款的3％向Ｂ公司支付总包管理费。     玻璃幕墙工程由江苏某一玻璃幕墙专业施工单位（Ｃ公司）施工。施工过程中，在总包工程已完工的情况下，由于Ｃ公司自身原因，导致玻璃幕墙工程不仅迟迟不能完工，且已完工程也存在较多的质量问题。Ａ公司在多次催促Ｂ公司履行总包管理义务和Ｃ公司履行专业施工合同所约定的要求未果的情况下，以Ｂ公司为第一被告、Ｃ公司为第二被告向法院提起诉讼，诉讼请求有三项：     （１）请求判令第一被告与第二被告共同连带向原告承担由于工期延误所造成实际损失和预期利润；     （２）请求判令第一被告与第二被告共同连带承担质量的返修义务；     （３）请求判令二被告承担案件的诉讼费和财产保全费用。     律师解答：这是一个典型的因业主直接发包工程导致工程延期和质量问题的案例。本案的事实是清楚的，争议焦点在于Ｂ单位是否负有总承包管理责任。      　　已经明确的事实：     １、业主直接发包玻璃幕墙工程并与Ｃ公司签订施工合同；     ２、Ｂ公司收取了总包管理费；     ３、Ｃ公司未能履行合同导致工程延期和质量问题。           　　对于焦点问题即Ｂ单位是否负有总承包责任的判定：     １、ＢＣ公司之间没有合同关系，且总包管理费由Ａ单位支付，从这一点事实可以认定Ｃ单位不对Ｂ单位负有合同责任，而是直接对Ａ单位负责；     ２、ＡＣ单位玻璃幕墙工程施工合同约定了Ｂ单位履行施工配合义务，这一点并不合法，因为合同双方非经同意无权设定第三方权利义务；     ３、如Ｂ单位按照ＡＣ单位的施工合同约定收取了总包管理费，应认定其已经认可并同意ＡＣ单位为其设定的权利义务，从而以事实履行构成三方之间的特殊合同关系；     ４、值得注意的是，ＡＣ单位的施工合同设定Ｂ单位义务为：履行对玻璃幕墙专业工程项目的施工配合义务，而是“施工配合义务”与总包管理义务是两个不完全一致的概念，前者只负责配合施工工作，后者不仅要配合施工还要负责总承包管理，更要承担总承包责任；     ５、ＡＣ单位设定Ａ单位支付和Ｂ单位收取的是“总包管理费”，与ＡＣ设定并经Ｂ单位同意认可的对应义务“施工配合义务”相对应，两者的表述出现差异，应认定“总包管理费”是费用，而“施工配合义务”是Ｂ单位的合同权利义务和责任。      　　综上，如非因Ｂ单位履行“施工配合义务”过错，Ｂ单位不承担总承包管理责任，因该责任于Ｂ单位同意认可的ＡＣ单位有关其义务的条款没有设定。因此，应当裁决如下：     １、裁定Ｃ单位承担工期延误所造成的实际损失和预期利润，驳回对Ｂ单位的该项诉讼请求；     ２、裁定由Ｃ单位承担质量返修义务，驳回对Ｂ单位的该项诉讼请求；     ３、裁定由Ｃ单位承担本案诉讼费和财产保全费用，驳回对Ｂ单位的该项诉讼请求。      　　需要注意的是，由于Ｃ单位作为业主直接发包的施工人工程延期和质量问题，Ｂ单位可以就此向Ａ单位提起施工索赔，索赔内容包括：     １、要求其顺延施工工期；     ２、要求其承担工期延误造成的各项经济损失；     ３、要求其责令Ｃ单位返工，以符合工程施工和设计标准；     ４、保留进一步索赔的权利。     综上所述，在建筑工程案例当中，应当保证质量并且在事故后归责时应当更多地保全被侵害权益人的利益，建筑工程的质量很重要。以上是法律网小编整理的建筑工程施工案例分析的相关内容，希望对您有所帮助。如果您有其他疑问，欢迎咨询法律网律师。
随便看	诈骗刑事诉讼法多少条 公司注销登报时间是哪一个 六级矽肺脱离矿井一次补偿多少钱 刑诉第一审普通程序 车子出了事故医院的钱由谁来付 员工上班路上交通事故能算工伤吗 股权转让怎样能不交税认缴 有间接教唆犯么 盗窃罪判6个月有案底吗 交通事故民事纠纷开庭后多久出判决结果 伪造行驶证什么罪 6万经济犯罪量刑金额标准 租客逃租触犯哪条法律 骨折工伤级别鉴定标准以及赔偿标准 股权比例分配原则 企业可以并购自己的股权吗 有限公司企业什么时候分红 拆迁就近安置补偿标准 人身伤害九级残鉴定标准 乡间公路探头拍违章吗 公司分立后债务由谁承担 转让一项专利权属于投资活动吗 怎么认定有组织犯罪 公司兼并与合并的区别 出了工伤多长时间评残 经济法律关系 经济特区 经济特区企业的工资制度 经济特区企业职工的招用 经济特区企业职工的辞退和辞职 经济特区劳动争议的处理 经济特区劳动制度 经济特区劳动合同制 经济特区劳动工资计划和劳动力管理试行办法 经济特区劳动服务公司 经济特区国家机关、事业单位的工资制度 经济特区外商投资企业劳动制度 经济特区外资银行、中外合资银行业务管理之诉 经济特区外资银行、中外合资银行管理之诉 经济特区工资水平 经济特区法的创制 经济特区的劳动合同鉴证 经济特区的社会劳动保险 经济特区社会劳动保险公司 经济特区职业技术培训 经济特区职工的工作时间、休息时间和休假 经济犯罪 经济立法 经济管理中三种手段的结合和运用 经济管理中的法律手段

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。