网站首页  词典首页

问题	合同违约责任条款施工管理混乱怎么
释义	一、合同违约责任条款施工管理混乱怎么     如工程未能在合同约定的期限内竣工,发包方会要求承包方承担工期违约责任,承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。审判实践中遇到的主要问题是:     承包方因发包方在施工过程中未按合同约定支付工程进度款或提供原材料、设备、场地、技术资料而主张工期顺延权,即其针对发包方的先履行抗辩权能否得到支持?承包人可以顺延工期,即享有工期顺延权。     但是,当事人常常在合同中就上述情况约定了承包方应当办理工期顺延签证。如果在实际履行中承包方没有办理工期顺延签证怎么办?由于目前建筑市场发包方处于强势,承包方往往在施工过程中很难办到工期顺延的签证。     在这种情况下,如果承包方能够举证证明其在办理签证的期限内向发包方提出了顺延工期的要求,或者其能举证证明发包方迟延支付工程款情节较为严重而影响了施工进度的,那么对其工期顺延权主张应予以支持;     如果承包方不能举证证明其提出过工期顺延的要求,且发包人迟延支付工程款情节较轻并不必然导致工程进度延误的,则不认定承包方享有工期顺延权。因发包方迟延支付工程进度款而认定承包方享有工期顺延权的,一般工期顺延的期限应当顺延至发包方付清进度款之日止。     对于发包方未按合同约定提供原材料、设备、场地、技术资料,承包方未按合同约定办理工期顺延签证,承包方在诉讼中主张工期顺延权的,因发包方未按合同约定提供施工所用原材料、设备、场地、技术资料,承包方就无法进行施工,必然导致工期延误,此情况下应支持承包方的工期顺延权请求。            二、工程质量责任认定的有关问题     1、是发包人与承包人对工程质量是否合格或者对导致工程质量出现问题的原因及双方责任大小有争议的,如果不能依据双方提供的证据材料予以认定,则应委托有相应鉴定资质的鉴定机构进行鉴定。     2、是因承包人的原因致使工程质量不符合约定的,发包人有权要求承包人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。承包人拒绝修理、返工、改建的,发包人可以根据工程质量问题的严重程度,相应减少支付工程价款。     3、是因发包人提供的原材料质量不合格,或提供的设备、技术资料等不符合合同约定,从而导致工程质量不合格或质量缺陷的,该工程质量责任应由发包人承担,发包人不得以此为由拒付或少付工程款。同时,发包人因其过错造成承包人停工、窝工等损失的,仍应承担相应的赔偿责任。承包人对导致质量问题有过错的,也要承担相应的过错责任。四是发包人擅自使用未竣工验收的工程,承包人仍应依照合同约定承担工程保修义务和责任。对于合同无效,但竣工验收合格的工程,承包人也要依照合同约定和法律规定承担工程质量保修义务和责任。     三、约定违约金数额过高的调整     约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。由于在建设工程施工合同纠纷中当事人违约行为的具体情况很复杂,因此,判断当事人在建设工程施工合同中约定的违约金是否过高,不可能有一个统一而具体的客观标准。在审判实践中,可以从以下几个方面的因素进行综合审查判定:     1、违约金数额与当事人的实际损失之间的比例;     2、违约金数额与合同总价款、当事人未履行价款之间的比例;     3、当事人违约的原因及过错大小;     4、违约金数额与违约方所获得的合同利润之间的比例;     5、违约的时间长短。     以上就是法律网小编为您详细介绍的关于合同违约责任条款施工管理混乱怎么的相关内容,综上所述小编提醒您,其实我们在在无法确定非违约方当事人实际损失的情况下,如果合同约定的违约金超过了合同价款,则可以确定该违约金过高,并予以适当调整。若您还有什么法律疑问,建议咨询法律网专业律师。
随便看	夫妻离婚能否继承公婆的遗产 拆迁安置补偿怎样要求索赔 征地社保补偿金怎么算 诉请征地补偿款的利息怎么计算 农村道路征地怎么补偿标准 征地补偿款不发放怎么办 强拆之后企业还能获得补偿吗 征地补偿安置协议怎么写 继承纠纷能否协议管辖 夫妻一方死亡第一继承人是谁 夫妻欠债需要双方还吗 高铁征地超出征地范围怎么补偿 起诉政府征地补偿青苗太低怎么办 对征地安置补偿不满意怎么办 征地补偿果树怎么计算 征地怎么补偿 征地占用集体土地怎么补偿标准 承包土地征地补偿怎么划分 农村征地道路怎么补偿 征地补偿发放要多久 征地无证厂房怎么补偿标准 临时征地怎么补偿 征地补偿协议有效吗 借条怎么写才合法有效 合同债权的诉讼时效是多久 保加利亚共和国总统 保加利亚共和国首都 保加利亚军事法院 保加利亚国务委员会 保加利亚国民议会 保加利亚国民议会主席团 保加利亚国民议会工作条例 保加利亚地方人民会议法 保加利亚地方机关 保加利亚大国民议会 保加利亚宪法法院 保加利亚政党法 保加利亚最高行政法院 保加利亚检察院 保加利亚法院 保加利亚行政区划 保加利亚选举制度 保加利亚部长会议 保卫祖国、抵抗侵略的义务 保外服役 保守党 保守国家秘密的义务 保守秘密 保安处分 保安措施

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。