网站首页  词典首页

问题	包工程协议书怎么写
释义	建设工程项目比较多，有部分工程可以承包出去，签订一份包工程协议书，那么，包工程协议书怎么写呢？包括当事人的信息，租赁期限，工程时间等。今天，法律网的小编为您整理了相关的法律内容，希望对您能有一定的帮助，欢迎大家的的阅读。          一、包工程协议书怎么写     发包单位： （以下简称甲方）     承包人： （以下简称乙方）     依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。     第一条：工程概况     湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按 米计算。     第二条：施工方案     1、护坡     （1）基底宽 米，厚 米，自下而上慢慢收至高度为 米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙（水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或红砖）。     （2）拆除厕所旁房屋三间，作进出路。     （3）完工后做围墙10米左右。     （4）墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。     第三条：合同工期     1、经双方协商确定,工程期为 日，暂定于自 年 月 日起至 年 月 日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。     2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。     第四条：价格及付款方式     1、工程总承包价为 元。     2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用（包括拆房，打围墙），甲方无需再向乙方支付任何费用。     3、付款方式：竣工验收后付 元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分 付，质保金一年满后付清（时间按验收合格之日起计算）。     第五条：甲方义务     1、按合同向乙方拨付工程款。     2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。     第六条：乙方义务     1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。     2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。     第七条：施工安全     承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。     第八条：验收     工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。     第九条：违约责任     1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金（按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息）。     2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金；逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。     第十条：其它     本合同于 年 月 日由双方在 签订，自双方签字或盖章后生效，一式 份，上方各执一份，上交 份。     发包单位（甲方）（盖章）     授权代理人（签字或盖章） ： 联系电话：     承包人（签字或盖章）： 联系电话：     年 月 日     二、工程承包合伙协议书     合伙人：________(以下简称甲方)     合伙人：________(以下简称乙方)     甲、乙双方经平等协商，就合伙承包____________工程事宜，达成如下一致，供各方信守。     一、合伙宗旨     在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。     二、合伙经营项目和范围     合伙项目以_______________公司中标合同确认的项目内容及范围为准；     甲、乙双方合伙承包的项目，对外以__________________公司名义出现。     三、合伙期限     合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。     四、出资额、方式及比例     1.甲方以现金出资，出资额为人民币________万元。该款为起动项目的前期费用，占全部出资比例________%。     2.乙方以设备出资(含当地协调社会关系)，占________%。     五、盈余分配与债务承担     1.盈余分配，以出资为依据，按比例分配；     2.合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例承担。     六、退伙     合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙；     退伙需经对方同意，方可实行；     未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。     七、权利与义务     1.甲方为合伙期间的财务负责人，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐;同时，甲方参与合伙项目的日常管理;     2.乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理；     3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项。     八、禁止行为     1.未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；     2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。     九、合伙期满     合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。     十、纠纷解决     合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。     十一、生效及补充     1.本协议自各方签字后生效，各方各执一份；     2.未尽事宜，双方另行协商，并订立补充协议。     合伙人：________     ___年___月____日     以上就是法律网小编为大家带来的包工程协议书怎么写的全部内容。承包工程协议书包括承包工程范围、建设工期、工程开工和竣工时间、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。如果您还不懂，可以咨询法律网律师，他们会给您专业的建议。
随便看	哪些是低价倾销行为？ 承包单位资质申请所需文件有哪些规定 什么是施工企业资质 不还钱被强制执行是什么后果 隐名股东和干股股东 小股东提起股东代表诉讼 出资比例怎么计算方法 恶意骚扰有哪些处罚标准 恶意骚扰是否犯罪行为 恶意骚扰别人触犯了什么法律规定 离婚登记材料和离婚程序 签了离婚协议算不算离婚 民事裁定用（诉前财产保全用） 打架斗殴未成年拘留多久 钱还不起有必要应诉吗 还不起银行贷款会怎么样 致人轻伤怎么办 14岁16岁致人轻伤怎么判刑 传票送达方式有几种类型 法律行政法规规定公开的事项应当什么公开 申请信息公开主体条件是什么 征信记录保留多久时间 征信记录保留多久可以消除 解读证券法关于持续信息公开制度 公开发行债券的持续信息披露 美洲国家司法委员会 美洲国家组织 美洲国家组织关于防止和惩治恐怖主义行为的公约 美洲国家组织宪章 美洲国家间关于判决和仲裁裁决域外效力的公约 美洲国家间关于商业公司法律抵触的公约 美洲国家间关于国际私法上法人人格和能力的公约 美洲国家间关于外国法的证明和提供情报的公约 美洲国家间关于执行保全措施的公约 美洲国家间嘱托书公约附加议定书 美洲国家间国籍公约 美洲国家间国际私法上自然人住所的公约 美洲国家间国际私法总则公约 美洲国家间妇女国籍公约 美洲国家间引渡公约 美洲国家间支票法律抵触公约 美洲国家间政治庇护权公约 美洲国际法 美洲型宪法 美洲开发银行 美浓部达吉 美浓部达吉 美索不达米亚法系 羑里 羡余

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。