网站首页  词典首页

问题	违法发包行为对建筑施工企业应承担哪些责任
释义	一、违法发包行为对建筑施工企业应承担哪些责任     违法发包行为对建筑施工企业的责任：工程在施工过程中出现安全事故的，由施工单位和建设单位共同承担责任。     合法分包的发包人在合同履行过程中并未脱离合同当事人的地位，其仍在履行总包管理责任;而非法转包在合同履行过程中已实际脱离了当事人地位，其不再履行任何合同义务。但从法律责任上讲，无论是合法分包还是非法转包，发包人均应与分包人或转包之承包人承担连带法律责任。”     二、施工发包方是否会承担违约责任的后果     法律网提醒您，施工发包方会承担违约责任。     根据《民法典》规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。     因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。          三、工程发包方的法律责任有哪些     1.办证责任。办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用、申请施工许可执照和占道、爆破以及临时铁道专用线接岔等的许可证。     2.工程定点责任。确定建筑物、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点。     3.三通一平责任。开工前接通施工现场水源、电源和运输道路，拆迁现场内民房和障碍物(委托承包方承担的除外)。     4.物资保证责任。按双方协定的分工范围和要求，供应材料和设备。     5.经费保证责任。向经办银行提交拨款所需的文件(实行贷款或自筹的工程要保证资金供应人按时办理拨款和结算，不按合同规定时间拨付工程款，应支付逾期付款违约金。     6.技术保证责任。发包方应组织有关单位对施工图等技术资料进行审定，按照合同规定的时间和份数交付给承包方。     7.施工监督责任。发包方应派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续，负责签证、解决应由发包方解决的问题，以及其他事宜。     8.误工赔偿责任。发包方由于中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误给承包方造成停工、窝工、返工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用的，应承担赔偿责任。     9.验收结算责任。发包方负责组织施工单位共同商定工程价款和竣工结算，负责组织工程竣工验收。
随便看	原产地规则协议 怎么对著作权进行转让？ 什么叫原产地规则协议 怎样判断确定著作权的归属 试用期常见问题有哪些 离婚部队营房女方赔偿的条件是什么 单位解除合同何时不用经济补偿 离婚调解到第一次开庭需要多长时间 原产地规则协议的内容 著作权涉及哪些方面的内容？ 股权激励方案的风险有哪些 登记离婚的条件和特点有哪些内容？ 原产地规则及其主要作用 著作权的流程是怎样的 劳动合同无效的原因具体是有哪些 网络著作权与传统著作权有那些不同点 原产地规则重要作用 企业可以拒绝给加班费吗 《最高人民法院对网络著作权纠纷案的审理作司法解释》的内容 原产地规则在国际贸易中的作用 销售侵权复制品罪与侵犯著作权罪有什么区别? 论货物原产地规则 王XX侵犯著作权罪辩护词 原产地规则 赵某涉嫌侵犯著作权罪一案辩护词 葡萄牙关于制定行使罢工权利和封闭工厂权利的规定的第392号法令 葡萄牙宪法法院 葡萄牙诉德国案 葡萄糖—6—磷酸脱氢酶 葡萄糖磷酸变位酶 董仲舒 董仲舒 董宣 董必武 董必武 董必武 董必武的法律思想 董成美 董璠舆 葳事文件 蒂博 蒂纳特公司和杜梅兹公司案 蒂诺科求偿仲裁案 蒋碧昆 蒋记宪法 蒙古人民共和国国徽 蒙古人民共和国国旗 蒙古人民共和国国歌 蒙古人民共和国宪法 蒙古人民共和国首都

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。