一、施工工期证明怎么写？
在办公楼装修过程中，存在了许多不可知因素，影响了工程进度，没能按合同竣工日期交工，造成工期延误主要原因如下:
1、兼顾支行工作人员正常工作，使得办公室不能一次性腾空，装修工程只能分部进行。
2、按甲方要求，因工程量增加了楼顶防水及消防工程等项目，使得工期顺延。
3、工地施工不方便，地面铲除噪音过大，为不影响支行工作人员正常办公，只能在双休日进行。
综合以上几点原因，工程因客观原因造成工期延误，甲乙双方不存在故意拖延工期的行为～
乙方:
xx集团
有限责任公司
***年**月***日
二、工期延误的情形有哪些？
《示范文本》通用条款规定了工期延误，需要索赔、签证的其中情形，合同双方也可以再进行其他约定。
1、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；
2、发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；
3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
4、工程设计变更和工程量增加；
5、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
6、不可抗力；
7、专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
三、工期索赔的计算方法有哪些？
1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。
2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价，依据参照工程拦标价。
3、没有按照约定支付的工程款，发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。
4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用，人工费用，材料周转费用，管理费用等等。
以上就是由法律网小编为您整理的施工工期证明怎么写的相关内容，我们可以了解到对于施工单位来说如果不能按照合同约定的时间里完成，那么就需要说明其中的延误原因，在申请延长的时间，这样才能得到支持。如果您还有其他问题的，欢迎咨询法律网律师。
- 公司法与证券法的关系是什么？
- 刑事诉讼法价格鉴定有哪些条件？
- 刑诉法解释回避的相关条文有哪些？
- 外国债券与欧洲债券的区别是什么？
- 证券发行与承销管理办法,2020年是什么？
- 检察院批捕后多久到法院？
- 网上怎么报警立案，程序如何?
- 刑事诉讼法解释规定未成年人刑事案件诉讼程序是什么？
- 上市公司证券发行管理办法具体条例如何规定？
- 证券发行与承销管理办法 2020年版本是什么?
- 刑事诉讼法再审提出处理的流程是怎样的？
- 上海证券交易所融资融券交易实施细则是什么？
- 刑事诉讼法侦查期限的相关法律规定是怎样的？
- 刑诉法解释375条内容释义是什么
- 上海证券交易所融资融券交易实施细则内容有什么?
- 刑事诉讼法复核核准程序是怎么样的？
- 深圳证券交易所融资融券交易实施细则有哪些内容？
- 上市公司证券发行管理办法2020是什么？
- 刑诉法关于伤情鉴定的具体情况是怎样？
- 证券投资基金法全文如何规定？
- 关于刑事诉讼法六部委对其若干问题的规定是什么？
- 刑事诉讼法提起抗诉的相关法律规定有什么？
- 刑事诉讼法关于单位的相关法律规定是怎样的？
- 证券公司法破产清偿的程序是怎样的？
- 刑事诉讼法关于扣押的法律规定是什么？
- 精神障碍
- 精神鼓励
- 精简职工
- 精（液）斑鉴定
- 系
- 系统解释
- 系统解释
- 系讯律
- 索伊
- 索兰森
- 索利斯求偿案
- 索塞—霍尔
- 索尔兹巴里的约翰
- 索恩
- 索托梅尤诉德巴罗斯案
- 索沟
- 索非亚—保加利亚电力公司案
- 索马里民主共和国国徽
- 索马里民主共和国国旗
- 索马里民主共和国国歌
- 索马里民主共和国宪法
- 索马里民主共和国首都
- 紧急事态
- 紧急会议
- 紧急宣告权