网站首页  词典首页

问题	水利工程支付工程款程序是怎么样的？
释义	一、水利工程支付工程款程序是怎么样的？     1、施工单位每月25日前提交《工程款支付申请表》，并提供完整的工程清单资料送监理审核，同时报送工程费付款审核表。     如施工单位25日之后申请付款，造成延期付款责任由申请单位自负；     2、监理在接到上述申请资料后二天内完成审核工作，对已完成形象进度进行审核，提交《工程款支付证书》，报送工程部审核；     3、工程部收到上述资料后，工程部经理应在一天内完成审核工作，并在《工程款支付审批单》提出审核意见签字，附加当月25日可以完整说明工程形象的照片，然后提交总工程师审核；     4、总工程师收到上述资料后，一天内完成审核工作，然后提交工程咨询单位审核，此审核工作为五天；     5、工程咨询单位审核完成后，提交《工程款支付审核书》及审核资料至总工程师；     6、总工程师审核《工程款支付审核书》及审核资料，并在《工程款支付审批单》上提出审核意见签字，以电子邮件方式提交董事会成员《关于xx·富贵苑xxxx-xx进度付款情况报告》、《工程款支付审批单》，此审核工作为一天；     7、董事会一天内完成审核工作，相关领导在《工程款支付审批单》上明确意见并签字，此过程为内部流转程序；     8、上述审核完毕后，由总工程师将《工程款支付审批单》提交财务主管，由财务主管通知施工单位本次付款核定金额。施工单位必须在每月10日前将完税发票交财务，财务收到发票后在三个工作日内付款。            二、工程款支付应注意的问题有哪些？     1、在使用将工程款直接打到承包方指定的账户时，在每次打款时应该留有票据，在留有票据的情况下，一但出现问题可以根据票据取证。     2、在使用将工程款直接打给个人的请况时，应注意与这个指定的人履行委托授权手续，此手续应咨询有关人员，需要履行规范的手续。许多问题的发生是因为在签署委托授权手续时不够规范，让一些心存不轨的委托人钻了法律的空子，从而让他们逍遥法外。在这里需要向指定的人员开据规范的收款凭据，并且收款日期、收款金额与实际中的要相符。     3、使用第三方方式支付时，需要签订规范的书面协议，每次打款需要有完备的凭据，还需要在行政机关或者司法机关的组织协调下进行，以免被第三方恶意诈骗而造成无法估量的损失。     4、一些房地产企业在不能够支付资金的情况下会选择使用房屋抵债，只是在使用此方式时，并不是单纯的交换模式，是需要开发商与购房人签订一些合同并开具一些有效的发票的，只是由于价格上的不能妥协和房屋在开盘后的不定因素容易造成纠纷。     三、工程款纠纷有哪些？     1、发包方拖欠工程款违约纠纷     这种违约纠纷的特点是，工程款是可以确定的，故这种纠纷法律比较简单。这类纠纷形成的主要原因发包方没有任何正当理由违约拖欠，主要表现为的发包方无力支付工程款；发包方有支付能力无故拖欠工程款。     2、关于总包、分包问题引起的工程款纠纷     这种纠纷法律关系较为复杂。这种纠纷主要表现为承包方分包在程序上有瑕疵，发包方事后不予承认分包合同的合法性，从而引起的纠纷。     3、竣工结算报告争议引发的工程款纠纷     这种纠纷主要表现为：承包方制作结算文件递交发包方，未取得递交结算文件的证据，发包方不予答复且事后不承认收到；承包方制作结算文件递交发包方，发包方不予答复；承包方制作结算文件递交发包方，发包方不予认可而引发的工程款结算纠纷。     4、建筑材料品质之争引起的工程款纠纷     这种表现纠纷主要表现为：建设工程招投标时对工程主要建筑材料品质有所要求或承诺，但由于建筑材料市场供求关系的影响，有时使得承包方转而采用合同外的其他建材，引起结算纠纷。     5、质保金纠纷     该类纠纷主要表现为建设工程竣工后出现维修事项，承包人在保修期内履行了维修义务但无法直接取得证据，发包方事后不予承认维修事实以承包方未尽保修义务为由拒不支付工程款引发了纠纷。     6、合同瑕疵引发的工程款纠纷     合同瑕疵引发的工程款纠纷主要表现为：承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的建设工程施工合同引发合同无效纠纷。     7、包含工期延误的工程款纠纷     这类纠纷较为复杂。纠纷主要表现为发包方未能提供合格的施工进场条件、中途擅改设计、未按工程进度支付进度款、建设工程材料不能及时供应从而造成停工、窝工、恶劣天气等原因承包方要求顺延工期未经有效确认，工程竣工后在结算方面发包方要求承包方承担工期延误责任，往往使案件变得较为复杂。     以上就是由法律网小编为您去整理的水利工程支付工程款程序是怎么样的的相关内容，我们可以了解到施工单位25日之后申请付款，造成延期付款责任由申请单位自负；监理在接到上述申请资料后二天内完成审核工作，对已完成形象进度进行审核，这方面的知识不难理解但也是比较重要，如果您还有其他问题的，欢迎咨询法律网律师。
随便看	保障措施—司考真题答案解析（2013-1-44） 执行和解中止 贸易术语FOB—司考真题答案解析（2013-1-40） 中止执行要利息吗 附带民事诉讼缺席判决—司考真题答案解析（2013-2-96） 执行异议期间是否中止执行 宪法中的文化制度—司考真题答案解析（2013-1-23） 法院多长时间中止执行 法官任免和法官行为—司考真题答案解析（2013-1-46） 船舶担保物权—司考真题答案解析（2012-3-76） 申请执行时效中止中断原因 盗窃罪与诈骗罪的区别—司考真题答案解析（2013-2-17） 执行中止的法律效力 涉外合同或侵权案件的管辖权和法律适用—司考真题答案解析（2013-1-78） 平安险—司考真题答案解析（2013-1-82） 向法院申请中止执行吗 联合国国际法院—司考真题答案解析（2013-1-34） 劳动关系解除—司考真题答案解析（2012-1-96） 申请执行时效的中止中断原因 涉外案件的法律适用—司考真题答案解析（2013-1-35） 强制执行申请中止的情形有哪些 逮捕的条件—司考真题答案解析（2011-2-67） 诉的分类—司考真题答案解析（2013-3-37） 再审中止执行吗 执行中止重新执行程序 法的起源 法的进化 法的连续性 法的适用 法的适用的基本形式 法的适用的阶段 法的部门 法的部门划分的层次性 法的部门群 法的阶级价值 法的阶级性 法的阶级本质 法的限度 法的静态调整职能 法的非正式渊源 法盲 法直官 法社会学 法突协定 法系 法约尔管理原则 法纪检察 法经 法统 法统

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。