网站首页  词典首页

问题	工程延期手续的办理步骤和所需时间是什么
释义	一、工程延期手续的办理步骤和所需时间是什么     办理工程延期的手续流程如下：     1.承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式通知监理工程师，及向监理工程师提交详细的申述报告。     2.监理工程师收到该报告后应及时进行调查核实，准确地确定出工程延期时间。     3.延期事件结束后，承包单位应在合同规定的期限内向监理工程师提交最终的详情报告。     4.监理工程师应复查详情报告的全部内容，与业主和承包单位进行协商。     5.确定该延期事件所需要的延期时间。     施工许可证延期办理时间三个月，到期后可以申请延期。     二、工程延期和工程延误的区别     法律网提醒您，工程延期与工程延误不一样，建设工程延期与工程延误的区别在于概念和责任主体。由于承包单位自身的原因造成工程进度拖延属于延期，由于承包单位以外的原因造成工程进度拖延属于延误。对于工程延期，业主需要承担因工期延长而增加的费用；对于工程延误，承包单位需要承担赶工的全部额外开支和误期赔偿。          三、工程延期申请需要什么资料     1.建筑工程用地批准文件；     2.建设工程规划许可证；     3.施工场地已经基本具备施工条件，需要实施拆迁的，其拆迁进度应符合施工要求；     4.到位资金证明。建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%;建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%；     5.施工图审查合格证；     6.施工、监理中标通知书。不招标的提供施工交易单、工程监理备案表；     7.施工、监理合同；     8.建设工程质量安全监督书。
随便看	敲诈勒索怎么举证 敲诈勒索和诈骗的量刑 敲诈勒索诈骗的区别 借款人返还借款的期限 返还借款的法条是怎么规定的 监事会作用 监事、股东和法人的区别 监事会决议内容有什么 律师能否把刑事案件证据外传 律师把委托人证据毁了怎么办 离婚协议约定不付抚养费有效吗 离婚协议书可以自己写吗 离婚协议书在什么时候生效 对于未构成犯罪的交通逃逸应该如何惩处 财产保全引起的损害赔偿谁来承担 财产保全损害赔偿责任由谁承担 土地纠纷找律师开庭多少钱 交通事故肇事逃逸怎么报警 合同风险管控从公章开始 产品质量管控包括哪几方面 临时工合同 临时用工怎么签订劳动合同 临时工与正式工有什么区别 工程施工承包资质标准 工程施工承包合同纠纷律师函怎么写 行为规则 行书律 行军司马 行军总要 行刺 行刺条款 行动地带 行取 行台 行宪国大 行宪国大 行政 行政上的受益权 行政不当 行政不当行为 行政不服审查法 行政不服申诉 行政专员 行政主体 行政争议 行政争讼 行政代理 行政仲裁 行政仲裁决定 行政仲裁的原则

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。