网站首页  词典首页

问题	工程停工索赔的合法程序
释义	一、工程停工索赔的合法程序     工程停工索赔的合法程序是：     1.根据建设工程通用条款规定：自索赔事件发生后28天内，向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的报告及有关资料，工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。作为承包人，一旦索赔事件发生，务必按该条款规定在28天内提示索赔报告。     2.工程停工，包括临时停工和中途停工退场两种情形，其索赔的范围是不同的。临时停工，其索赔一般为人工停工费、机械停工费两大块。而后者的索赔，包括停工前已经完成工程的人工、材料、机械设备的全部支出，并可要求发包方对各项管理费用、利息、保险费用甚至履行合同可得利益损失进行索赔。无论临时停工，还是长期停工，签证确认的停工、窝工损失、增加费用，都在索赔的范围之内。     3.所以，工程停工的索赔成功与否，依赖工程施工过程中签证是否及时、到位。事到临头，发生纠纷，需要索赔，再去签证，往往是事倍功半。     二、工程索赔哪些可以索赔     工程索赔可以索赔情况如下：     1.工期延期索赔；     2.工期加速索赔；     3.工程变更索赔；     4.不可预见的外部故障或条件索赔；     5.不可抗力引起的索赔；     6.工程终止索赔；     7.其它索赔，如汇率贬值，汇率变化，物价变化，政策法令变化等原因引起的索赔。          三、工程施工索赔条件     工程施工索赔条件主要有：     1.因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔；     2.由于人为原因，引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔；     3.不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。     法律网提醒您，《民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。     引用法条：     [1]《中华人民共和国民法典》第八百零三条
随便看	门面到期和租户没有续签合同怎么办 提起审判监督程序的理由具体有哪些 银川上班不签合同赔偿用工单位会承担什么样的赔偿责任 有权提起审判监督程序的机构有哪些 拖欠货款没有签合同怎么办 审判监督程序与二审程序有什么区别 跟中介签合同注意什么 无处分权人所签订合同的法律效力是什么 我国提起审判监督程序的权限和主体是什么 入职半个月没签合同辞退违法吗以及有没有赔偿 工作中的残疾人在企业不签合同有什么手续要办理 人民法院裁定有错误的怎么办 人民法院作出维持被诉具体行政行为的判决必须同时有哪些条件 没有签合同还在单位工作怎么办 合同订立与成立的区别 执行异议是什么 私人之间签合同签字后有法律效力吗 审判监督程序是什么、与其他审判程序的区别有哪些 2020年合同补充协议范本 民事诉讼法对审判监督程序修改的主要内容有哪些 审判监督程序解释 故意隐瞒真相订立附条件合同造成损失谁担责 刑事审判监督工作 仓储合同签订的格式是怎样的 民事申请再审申请书怎么写 代理领馆馆长 代田 代表 代表主任制 代表制 代表国家权 代表性说 代表机关 代表民主制 代表资格审查 代议制 代议制政府 代议原则 代议机关 令 令 令 令以存制事 令彝铭文 令状 令状 令甲 以事实为根据 以事实为根据，以法律为准绳 以党代政

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。