网站首页  词典首页

问题	建筑工程由谁签发开工令
释义	一、建筑工程由谁签发开工令     建筑开工令由总监理工程师签发。承包人完成开工准备后，应向监理机构提交开工申请。监理机构在检查发包人和承包人的施工准备满足开工条件后，签发开工令，并加盖项目监理部章。由于承包人原因使工程未能按施工合同约定时间开工，监理机构应通知承包人在约定时间内提交赶工措施报告并说明延误开工原因。由此增加的费用和工期延误造成的损失由承包人承担。由于发包人原因使工程未能按施工合同约定时间开工，监理机构在收到承包人提出的顺延工期的要求后，应立即与发包人和承包人共同协商补救办法。由此增加的费用和工期延误造成的损失由发包人承担。           　　二、什么是开工令     开工日期是很重要的。主要是因为它是计算工期的起点。同时，承包商也需要有一个明确的开工日期，以便从分包商、供应商及其它有关方面预先得到所需要的承诺（如订货、租用机械、提供劳力等事项），并获得业主支付的预付款。对于业主来说，则要在监理工程师发出开工通知的同时，按合同规定的施工顺序的要求，把所需的现场与通道交给承包商。如拖延时间则会导致工程延期及业主支付一笔额外费用。      　　三、开工报告与开工令的区别     （一）本质上不同     开工报告中为发包方准备的开工资料，应当在开工前报监理单位和施工单位。开工令是施工单位和监理单位对施工单位下达的施工指令。     （二）不同的责任     开工前承包人应当按照合同规定向监理工程师提交开工报告，这是建设单位的审批程序。建设启动顺序可以单方面由监理单位开出，即使建设单位不提交建设启动报告，监督单位可以发行“开工令”要求，建设单位组织快速施工。     （三）指令的不同     启动报告必须得到业主的批准才能有效地启动工作。开工令的签发日期为项目的实际开工日期。它主要是计算工期的起点。     以上便是法律网小编为您带来关于建筑工程由谁签发开工令的相关知识，建筑工程由总监理工程师签发，施工准备满足开工条件后，总监理工程师才能够签发开工令，若大家有什么不了解的亦或是有其他疑问的可以咨询法律网的律师。
随便看	医院发生的医疗事故应该如何赔偿 贷款无能力偿还是否要负刑事责任 公民在立遗嘱时可以采取哪些形式 商标权的转让流程是怎样的 医疗期间的工资标准 劳动合同签不满一年辞退有赔偿吗 无效婚姻与可撤销婚姻有何区别 公证遗嘱订立有效吗 医疗事故司法鉴定程序是什么样的 可撤销婚姻与无效婚姻有何区别 签订无效合同可以双倍工资吗 买房交完定金后不想要了怎么办 多份遗嘱以哪一份遗嘱为准 房屋遗产继承问题律师如何收费 用房产证抵押贷款还要担保人吗 员工犯错被辞退还有补偿吗 买房交了定金后不想买了可以退吗 法院劳动争议调解员 医疗纠纷赔偿数额如何确定 二手房房产过户流程及费用 遗产继承中的第二顺序继承人是谁 房产继承律师一般收费多少 长期欠债不还会怎么样 签了合同之后反悔了怎么办 员工做错事给公司交罚款员工是否合法 九刑 九品中正 九州 九府圜法 九德 九族 九法 九畴 九章律 乞鞫 也门民主人民共和国国徽 也门民主人民共和国国旗 也门民主人民共和国国歌 也门民主人民共和国宪法 也门民主人民共和国首都 习惯 习惯 习惯和惯例 习惯国际法 习惯法 习惯法 习惯法 习惯法 乡 乡人民政府

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。