发包人是项目部吗-法律综合法律援助-法律咨询问答库-东亚法律联盟

网站首页词典首页

问题	发包人是项目部吗
释义	在我们的生活中，各行各业都有属于自己的一些专业术语，要想了解清楚的话就需要学习有关这个行业的知识，这样才能更好去理解。就像今天有人问法律快车小编，发包人是项目部吗？对于这个问题的话，我们也找了一些相关的资料去解决，一起来看看吧。一、发包人是项目部吗是项目部。发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。二、什么是工程发包人要承担的责任（一）做好施工前的一切准备工作，确保建设承包单位准时进入施工现场。《民法典》规定，发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并要求停工、窝工损失赔偿。（二）向承包人提供符合质量的材料、设备，因提供的材料质量存在瑕疵和提供的设备不符合要求而延误工期，造成质量责任的，应承担责任。（三）对工程质量、进度进行检查。《民法典》规定，发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进行进度、质量进行检查。（四）组织验收。建设工程竣工后，发包人应及时组织验收。《民法典》规定，建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准进行验收。（五）支付价款，接收工程。（六）交付使用。发包方对承包方完成的建设工程项目，经验收合格，支付价款后应及时交付使用，发挥建设工程效益。三、工程项目承包人要承担的责任建设工程承包人在合同履行过程中，应承担以下责任：（一）按照合同约定的日期准时进入施工现场，按期开工。承包人按照合同约定的日期准时进入施工现场，按期开工是确保按时竣工的第一步。承包人应在进入施工现场前做好开工的一切前期工作，如施工方案、原材料、设备的采购、管理、使用、场地的平整、施工必备的水、电、道路的畅通等。（二）接受发包人的监督。《民法典》第七百九十七条规定“发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。” （三）确保建设工程质量达到合同约定的标准。《民法典》第八百零一条规定“因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应承担违约责任”。《民法典》第八百零二条规定“因承包人的原因致使建设工程在合理使用期内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。” （四）发包人经检验验收未按期付款，承包人可以催告，经催告仍不付款的，凡可折价、拍卖的工程，承包人可以诉请人民法院解决，确保自身利益不受损失。可能有的朋友对于什么是发包人并不是非常清楚，甚至都很少听到这些，所以有这个疑问的话就可以看看法律快车小编上面提到的关于发包人是项目部吗这个内容，同时有其他不懂的地方还能去找法律快车律师帮忙，这样学习相关法律规定也能更好维护自己权益。引用法条： [1]《中华人民共和国民法典》第八百零一条 [2]《中华人民共和国民法典》第八百零二条 [3]《中华人民共和国民法典》第七百九十七条
随便看	营业执照不同一个镇可以迁吗营业执照不同地区名字可以吗营业执照可以在不同地方用吗公司的租赁合同地址与营业执照不同产品下架了还能退款吗表后漏水是业主承担吗央企改制员工怎么办公司改制员工怎么安排企业改制后员工如何安置公司改制员工不愿意有补偿吗消费者利益受到损害怎么办什么是消费者利益？自助餐吃到的肥牛不是牛肉做的，可以赔偿吗？中大奖遭遇拒兑怎么办私吞退票费被判欺诈退三倍赔偿游泳场馆管理人的安全保障义务收条的适用范围以及收条种类出具或持有欠条、收据，应注意什么问题? 消费借款合同拿刀故意杀人应该怎么判刑 15岁意外杀人怎么判刑抢劫故意杀人怎么判刑呢马某故意杀人、抢劫一案拿刀杀人是什么罪现在刑事杀人怎么判刑外国人法律地位外国人诉讼能力的决议外国代表人外国仲裁裁决的国籍外国仲裁裁决的承认和执行外国企业常驻代表机构登记管理之诉外国企业常驻代表机构管理之诉外国企业所得税管理之诉外国债券外国公法的适用外国公法的适用的决议外国军舰通过领海外国判决、裁定的承认与执行外国判决的既判力和执行的决议外国政府对在叛乱中成立的和承认的政权的权利和义务的决议外国机关或外国公团体所提起的公法求偿的决议外国民商事裁判的承认和执行外国税收抵免外国籍船舶管理之诉外国籍非军用船舶通过琼州海峡管理规则外国群岛外国航空器入侵外国航空器对地（水）面上第三者造成损害的公约外国船舶上刑事管辖权外层空间

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。