网站首页  词典首页

请输入您要查询的问题：

　

问题 商品房买卖合同不见了怎么办
释义
    一、商品房预售合同与商品房买卖合同区别
    1、与开发商协商，影印一份合同复印件;
    2、去楼盘所在地的房地产管理部门，申请查询上述合同是否已经备案登记。
    如果有可能的话，最好核对复印件和房地产管理部门存档的原件一否一致。
    房屋买卖合同丢失两种应对情况
    情况一：已登记备案时，房屋买卖合同丢失该怎么办，购房合同遗失该如何补办?
    购房者在遇到该问题时，应首先凭个人身份证到市房管局市场科，查询原购房合同是否已由开发商登记备案。
    如已登记备案，购房者便可以放心和开发商重新签订购房合同。不过，在重签合同之前，应由开发商持重新签订合同的申请，与购房人一起到房管局申请注销已登记备案的原购房合同，然后再重新签订合同并备案。
    若购房者仍有担心，可同开发商签订相关协议。协议中，应划分合同丢失的责任归属，并约定开发商应履行原购房合同中的内容。此外，购房者也可以和开发商一起到市房管局进行房屋产权的预告登记，提前确定自己对房屋拥有产权。
    情况二：未登记备案时，房屋买卖合同丢失该怎么办，购房合同遗失该如何补办?
    如未登记备案，重新签订合同时，购房者可根据原购房合同的复印件，要求开发商不得变更原合同中的内容，并和开发商在约定时间内到房管局将购房合同登记备案。
    再次提醒购房者：购房者和开发商签订购房合同后，该合同就是证明购房者购买房屋的合法凭证。一份完整的购房合同共有四本：开发商二本，房管部门备案一本，购房者一本。如果购房者要办理银行按揭的话，购房者所有的那本合同要放在银行质押。
    开发商在办理房屋产权证书时，需要将所有的四本合同拿到房管部门才能够办理产权证书，缺少任何一本都不行，所以购房者一定要妥善保管好自己的购房合同。在整个购房过程中，合同经常需要交接，而合同的丢失也并不都是发生在购房者身上，有些时候开发商、律师、银行由于过失也会出现丢失合同的情况。所以在交接合同时一定要求对方出具书面的凭证，以证明自己已经将合同交给对方。否则一旦发现丢失，大家互相推卸责任，最终吃亏的还是购房者。
    
    二、怎么查询商品房买卖合同编号
    商品房买卖合同扉页上的合同备案编号称之为商品房买卖合同编号，商品房签约成功同时生成合同自编号，并自动与房地产主管部门网络联机备案生成合同备案号。合同备案号是网上查询的必要条件。你在签合同时当地的房屋备案应该会以短信的方式发送你合同备案号以及查询的网址。
    1、可以持个人身份证明到房管局进行现场查询，在房管局交易办事窗口提供合同及身份证即可查询合同信息是否有效以及是否已经备案；
    2、还可以登陆房管局网站进行远程查询。
    具体如下：登陆房屋所在地“房地产管理局政务信息网”，直接在首页点击“网上签约查询”；　点击后进入查询页面，输入《商品房买卖合同》封面左上角合同编码，再输入约时所确定的密码即可进行合同相关信息的查询。
    三、商品房买卖合同(示范文本)
    （合同编号：）
    合同双方当事人：
    出卖人：_________________________________________________________
    注册地址：_______________________________________________________
    营业执照注册号：_________________________________________________
    企业资质证书号：_________________________________________________
    法定代表人：____________________联系电话：_______________________
    邮政编码：_______________________________________________________
    委托代理人：____________________地址：__________________________
    邮政编码：____________________联系电话：________________________
    委托代理机构：__________________________________________________
    注册地址：______________________________________________________
    营业执照注册号：________________________________________________
    法定代表人：____________________联系电话：______________________
    邮政编码：______________________________________________________
    买受人：________________________________________________________
    【本人】【法定代表人】姓名：__________________国籍______________
    【身份证】【护照】【营业执照注册号】【】_______________________
    地址：__________________________________________________________
    邮政编码：______________________联系电话：______________________
    【委托代理人】【】姓名：____________________国籍：_____________
    地址：__________________________________________________________
    邮政编码：______________________电话：__________________________
    根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：
    第一条项目建设依据。
    出卖人以___________方式取得位于___________、编号为___________的地块的土地使用权。【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为______________________。
    该地块土地面积为___________，规划用途为___________，土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。
    出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，【现定名】【暂定名】___________。建设工程规划许可证号为___________，施工许可证号为___________。
    第二条商品房销售依据。
    买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。预售商品房批准机关为___________，商品房预售许可证号为___________。
    第三条买受人所购商品房的基本情况。
    买受人购买的商品房（以下简称该商品房，其房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准）为本合同第一条规定的项目中的：
    第___________【幢】【座】___________【单元】【层】___________号房。
    该商品房的用途为___________，属___________结构，层高为___________，建筑层数地上___________层，地下___________层。
    该商品房阳台是【封闭式】【非封闭式】。
    该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共___________平方米，其中，套内建筑面积___________平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积___________平方米（有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二）。
    第四条计价方式与价款。
    出卖人与买受人约定按下述第___________种方式计算该商品房价款：
    1、按建筑面积计算，该商品房单价为（___________币）每平方米______元，总金额（___________币）_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。
    2、按套内建筑面积计算，该商品房单价为（___________币）每平方米__________元，总金额（__________币）_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。
    3、按套（单元）计算，该商品房总价款为（__________币）_____千_____百_____拾_____万_____千_____百____拾______元整。
    4、____________________________________________________________________________________。
    第五条面积确认及面积差异处理。
    根据当事人选择的计价方式，本条规定以【建筑面积】【套内建筑面积】（本条款中均简称面积）为依据进行面积确认及面积差异处理。
    当事人选择按套计价的，不适用本条约定。
    合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。
    商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按第__________种方式进行处理：
    1、双方自行约定：
    （1）_____________________________________________________________;
    （2）_____________________________________________________________;
    （3）_____________________________________________________________;
    （4）______________________________________________________________。
    2、双方同意按以下原则处理：
    （1）面积误差比绝对值在3%以内（含3%）的，据实结算房价款;
    （2）面积误差比绝对值超出3%时，买受人有权退房。
    买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人，并按__________利率付给利息。
    买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3%以内（含3%）部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面积时，面积误差比绝对值在3%以内（含3%）部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。
    面积误差比=（产权登记面积-合同约定面积）/（合同约定面积）×100%
    因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。
    第六条付款方式及期限。
    买受人按下列第__________种方式按期付款：
    1、一次性付款
    _________________________________________________________________。
    2、分期付款
    __________________________________________________________________。
    3、其他方式
    __________________________________________________________________。
    第七条买受人逾期付款的违约责任。
    买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列第__________种方式处理：
    1.按逾期时间，分别处理（不作累加）
    （1）逾期在_____日之内，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_____的违约金，合同继续履行;
    （2）逾期超过_____日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的_____%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_____（该比率应不小于第（1）项中的比率）的违约金。
    本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。
    2.__________________________________________________________________。
    第八条交付期限。
    出卖人应当在_____年_____月_____日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第_____种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：
    1.该商品房经验收合格。
    2.该商品房经综合验收合格。
    3.该商品房经分期综合验收合格。
    4.该商品房取得商品住宅交付使用批准文件。
    5._______________________________________________________________。
    但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：
    1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起_____日内告知买受人的;
    2、_____________________________________________________________;
    3、_____________________________________________________________。
    第九条出卖人逾期交房的违约责任。
    除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第______种方式处理：
    1、按逾期时间，分别处理（不作累加）
    （1）逾期不超过_____日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之_____的违约金，合同继续履行;
    （2）逾期超过_____日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起____天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的_____%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之______（该比率应不小于第（1）项中的比率）的违约金。
    2.________________________________________________________________。
    第十条规划、设计变更的约定。
    经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到买受人所购商品房质量或使用功能的，出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内，书面通知买受人：
    （1）该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向;
    （2）____________________________________________________________;
    （3）____________________________________________________________;
    （4）____________________________________________________________;
    （5）____________________________________________________________;
    （6）____________________________________________________________;
    （7）____________________________________________________________。
    买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的，视同接受变更。出卖人未在规定时限内通知买受人的，买受人有权退房。
    买受人退房的，出卖人须在买受人提出退房要求之日起_____天内将买受人已付款退还给买受人，并按__________利率付给利息。买受人不退房的，应当与出卖人另行签订补充协议。
    第十一条交接。
    商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。
    由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：
    _______________________________________________________________。
    第十二条出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因，造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担全部责任。
    _______________________________________________________________。
    第十三条出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任。
    出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定（附件三）的标准。达不到约定标准的，买受人有权要求出卖人按照下述第______种方式处理：
    1.出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。
    2._____________________________________________________________。
    3._____________________________________________________________。
    第十四条出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺。
    出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件：
    1._________________________________________________________;
    2._________________________________________________________;
    3._________________________________________________________;
    4._________________________________________________________;
    5._________________________________________________________。
    如果在规定日期内未达到使用条件，双方同意按以下方式处理：
    1._________________________________________________________;
    2._________________________________________________________;
    3._________________________________________________________。
    第十五条关于产权登记的约定。
    出卖人应当在商品房交付使用后______日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第______项处理：
    1.买受人退房，出卖人在买受人提出退房要求之日起______日内将买受人已付房价款退还给买受人，并按已付房价款的______%赔偿买受人损失。
    2.买受人不退房，出卖人按已付房价款的______%向买受人支付违约金。
    3.___________________________________________________________。
    第十六条保修责任。
    买受人购买的商品房为商品住宅的，《住宅质量保证书》作为本合同的附件。出卖人自商品住宅交付使用之日起，按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。
    买受人购买的商品房为非商品住宅的，双方应当以合同附件的形式详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。
    在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题，出卖人应当履行保修义务。因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏，出卖人不承担责任，但可协助维修，维修费用由购买人承担。
    第十七条双方可以就下列事项约定：
    1、该商品房所在楼宇的屋面使用权________________________________;
    2、该商品房所在楼宇的外墙面使用权______________________________;
    3、该商品房所在楼宇的命名权____________________________________;
    4、该商品房所在小区的命名权____________________________________;
    5、____________________________________________________________;
    6、_____________________________________________________________。
    第十八条买受人的房屋仅作__________________使用，买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外，买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。
    出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。
    第十九条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下述第______种方式解决：
    1.提交____________仲裁委员会仲裁。
    2.依法向人民法院起诉。
    第二十条本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议（附件四）。
    第二十一条合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
    第二十二条本合同连同附件共______页，一式______份，具有同等法律效力，合同持有情况如下：
    出卖人______份，买受人______份，______份，____________份。
    第二十三条本合同自双方签订之日起生效。
    第二十四条商品房预售的，自本合同生效之日起30天内，由出卖人向__________________申请登记备案。
    出卖人（签章）：
    买受人（签章）：
    【法定代表人】：
    【法定代表人】：
    【委托代理人】：
    【委托代理人】：
    （签章）
    （签章）
    ______年______月______日
    ______年______月______日
    签于
    签于
    附件一：房屋平面图
    附件二：公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明
    附件三：装饰、设备标准
    1.外墙：
    2.内墙：
    3.顶棚：
    4.地面：
    5.门窗：
    6.厨房：
    7.卫生间：
    8.阳台：
    9.电梯：
    以上就是由法律网编辑整理收集的关于商品房买卖合同不见了怎么办的法律知识。购房者在遇到该问题时，应首先凭个人身份证到市房管局市场科，查询原购房合同是否已由开发商登记备案。如果您还有其他问题的，欢迎咨询法律网律师。
    
    
    引用法条：
    [1]《中华人民共和国民法典》
    [2]《中华人民共和国城市房地产管理法》第一条
    [3]《中华人民共和国城市房地产管理法》第二条
    [4]《中华人民共和国城市房地产管理法》第三条
    [5]《中华人民共和国城市房地产管理法》第四条
    [6]《中华人民共和国城市房地产管理法》第五条
    [7]《中华人民共和国城市房地产管理法》第六条
    [8]《中华人民共和国城市房地产管理法》第七条
    [9]《中华人民共和国城市房地产管理法》第八条
    [10]《中华人民共和国城市房地产管理法》第九条
    [11]《中华人民共和国城市房地产管理法》
    [12]《中华人民共和国城市房地产管理法》
    
随便看

　

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。

　

Copyright © 2004-2024 eaola.com All Rights Reserved
更新时间：2024/12/29 12:03:02