网站首页  词典首页

请输入您要查询的问题：

　

问题 工程进度违约怎么写
释义
    一、工程进度违约怎么写
    ＸＸＸ单位公司：
    ＸＸＸ单位公司：
    感谢建设单位公司对我公司的信任和支持，由我公司承建贵公司的某工程。
    为保证该工程优质高效的完成，我公司按合同条款于年月日正式开工。
    然后，自我项目部进驻贵工地后，由于以下问题严重影响了我司该工程的正常施工和进度计划：
    一、土建单位的影响：
    因土建单位自年下旬以来，劳动力的缺乏造成其外墙砌砖、抹灰、构造柱、压顶浇筑砼等工序大面积未完工：使我部基本无作业面可施工，无法按原定施工方案组织有效施工，由此加大了我部的管理难度，并造成窝工、返工等引起的诸多损失；时至今日土建工序，仍未能全面达到我部施工条件的要求。
    二、停电的影响：
    自年月以来经常发生停电现象，具体情况如下：
    年元月日全天停电，年元月日全天停电，年月日上午停电，年元月日全天停电，年元月日上午停电，其余时间的零星点停电也较多，以上停电时间又正好是我部进行屋面钢结构及幕墙铝型材龙骨制作、安装的用电高峰期；使我部无法对该工程进行正常的施工安排，打乱了对该工程的施工进度计划，造成人力、物力相当的损失。
    三、由于该工程施工图相当粗糙、基本无法按图施工；在施工过程中必须经常同贵公司工程代表、监理商榷施工方案，也使我部不能正常地安排施工。
    鉴于以上情况，我部本着“想业主所想，急业主所急”的工程服务理念；多次组织召开内部分析讨论会，借鉴以往优秀工程的施工经验，结合本工程实际情况，采用迂回施工、交叉等作业方案，尽量让施工队伍投入施工工作，抢工作面施工；并采取了相应的成品保护措施，但也增加了工程管理成本和施工成本。
    根据优质工程施工工艺和周期要求，同时也恳请业主为工程质量和安全着想，我部特向贵公司申请将该工程工期延长３０天，将该工程竣工时间顺延至年元月日。
    请贵公司领导予以批复。
    再次感谢贵公司对我公司工作的支持。
    此致！
    施工单位：
    ＸＸＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日
      
     　　二、建设工程合同工期延误怎么办
    （１）　如果属于设计变更导致建设工程的工程量和质量标准发生变化，对该部分工程价款不能协商一致，承包人可以要求按照定额审价；
    （２）　如果是合同范围之外的工程，承包人需要保留发包人同意施工的凭证，然后结合其他签证据实结算；
    （３）　如果因发包人的原因，造成在工程的关键线路上工期延误，承包人应及时收集并保管证据，包括使用照片、摄像等手段固定证据；
    （４）前述几种情况实际上都已进行索赔程序，承包人有一项工作必不可少，即在建设单位或监理单位签署“不同意追加费用”或“工期不予顺延”后面声明，承包人不同意或有异议，并将日期和时间签在建设单位或监理单位之后；
    （５）承包人可以申请审价单位进行审价，也可以在竣工结算时提出追加，如果仍然不能达成一致意见，可以通过司法鉴定解决。
     　　三、承包人在工程合同约定的工期内未完成工程，超工期要支付违约金吗
    合同可以约定一次性支付违约金或按违约天数按天支付，法律规定违约金是不得高于实际损失的30％，过分高或过分低都可以调整。
    建设工程承包人应当在合同签约阶段、履约阶段、诉讼维权阶段，采取下列方法与措施防范和化解风险。
    １、合同签约时避免出现关于逾期竣工违约金过高金额约定条款。
    在合同中约定逾期竣工违约责任条款是正常的。但是为了依法保护承包人的合法权益，避免承包人承担巨额逾期竣工违约金的严重后果，应当尽量降低逾期竣工违约金的标准。本案中按工程总价的千分之一承担工期违约金，就属于较高的约定。
    ２、签约时对逾期竣工违约金写明封顶条款。
    承包人可以从要求写明违约金最高总金额条款，从而化解自身风险。例如，写上“承包人承担的逾期竣工违约金总额以不超过本工程总造价的百分之五为限”。
    ３、合同履行中承包人一定要很抓工期管理，确保工程按约竣工。
    承包人只有通过提高企业的管理水平和管理能力，确保工程按照合同约定工期，按时竣工，才能从根本上避免自己出现违约的可能。从而避免承担此项违约金的风险发生。
    ４、承包人要及时全面地收集固定与工期相关的所有证据。
    只要工程实际竣工时间超过合同中的约定，从举证责任的分配上，承包人就要承担举证责任，举证证明工程逾期竣工的原因不是承包人自身的原因引发的，而是发包方的违约行为所引起的，或由于不可抗力或不可归责于双方的原因引起的，否则承包人要承担违约金。
    ５、在合同履行过程中，承包人要依法及时行使合同抗辩权。
    在合同履行过程中，在出现了因为甲方原因和客观不可预见情况后，承包人要及时向发包人书面提出有关顺延工期的要求，行使合同抗辩权。例如，发包方未按时支付工程进度款，承包人要及时向发包人书面提出，由于发包人不按时支付工程进度款，不仅要求其在合理期间内支付，同时要求延长工期等。
    ６、在诉讼仲裁过程中，承包人要主张变更减少违约金标准。
    工程进度违约如果属于设计变更导致建设工程的工程量和质量标准发生变化，对该部分工程价款不能协商一致，承包人可以要求按照定额审价。我们不会写违约书的时候，我们要参考相关的文件进行书写。以上便是法律网编辑为您找到工程进度违约怎么写的相关的内容。如果有其他的疑问，欢迎咨询法律网律师。
    
随便看

　

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。

　

Copyright © 2004-2024 eaola.com All Rights Reserved
更新时间：2025/4/2 15:42:03