| 问题 | 违约责任案例 |
| 释义 | 正文： 违约责任案例 违约责任案例 违约责任案例 工程在建设过程中，由于各种原因，承、发包方之间经常会发生一些争议。在这过程中，承包方往往以停工相威胁或干脆停止施工，但这样做，往往并不能解决问题，而且造成了损失还只能由自己承担。 上诉人（原审原告、反诉被
正文： 违约责任案例 违约责任案例 违约责任案例 工程在建设过程中，由于各种原因，承、发包方之间经常会发生一些争议。在这过程中，承包方往往以停工相威胁或干脆停止施工，但这样做，往往并不能解决问题，而且造成了损失还只能由自己承担。 上诉人（原审原告、反诉被告）：立云公司。 上诉人（原审被告、反诉被告）：铁五局建总公司。 被上诉人（原审被告、反诉被告）：鼎盛公司。 一、基本案情 1995年4月25日立云公司与铁五局建总公司签订《补充协议条款》约定：铁五局建总公司承建立云大厦项目。立云公司前期购买的钢材、机具等移交给铁五局建总公司，铁五局建总公司支付70万元。铁五局建总公司垫资施工至200万元时，立云公司支付第一期进度款200万元，以后均以200万元验工支付进度款。工程进度达到+12.6米时，立云公司付该次进度款200万元的一半，另一半作为质保金到工程竣工验收后五日内支付并附加利息。+12.6米以上工程以100万元验工支付一次进度款。另约定：铁五局建总公司在《合同协议条款》（即《建设工程施工合同》）优惠的基础上，再按工程总价扣除料差、税金后下浮 4%。协议明确约定："该协议与《合同协议条款》同等有效。"1995年4月28日立云公司与铁五局建总公司签订《建设工程施工合同》，约定立云大厦工程的位置、建筑面积和高度，并约定开工日期为1995年5月18日是，竣工日期为1997年5月18日。其中+12.6米以下八个月内达到使用要求。工程质量要求达到合格，力争优良。暂定工程造价为1000万元，造价执行《省九三定额》及相应的调整文件。采取预决算制，扣除料差、税金、设备后下浮2%。立云公司按实际进度的95%支付工程款，如不及时支付进度款，铁五局建总公司可再施工半个月，届时立云公司仍不付款，铁五局建总公司有权停工、工期顺延，立云公司承担相应的违约责任。如工程质量合格，+12.6米以下按期交付使用，立云公司退还总价的1%，另奖1%。合同约定违约金的计算方法均为总造价的 1%，损失为实际发生的直接经济损失。 1995年6月8日，立云公司与铁五局建总公司达成《关于立云大厦土地拆迁问题会议纪要》，约定：立云公司于1995年8月1日前拆迁完所有旧房，否则自 1995年8月2日起至拆迁完毕之日止按每天2000元赔偿铁五局建总公司损失。1996年4月12日，立云公司与铁五局建总公司达成《关于"立云大厦" 动工会议纪要》，约定铁五局建总公司于1996年4月15日进场，立云公司须在1995年5月5日完成管线移位，并于同年6月15日前拆房。工期自 1996年6月20日起计算，共600天。如未在约定时间内完成拆迁、管线移位，工期相应顺延。立云公司在1996年4月30日前付前期进度款30万元。立云公司依此会议纪要，于1996年5月6日支付铁五局建总公司30万元。 1996年6月20日，立云公司与外商合资成立鼎盛公司，并于1996年8月28日函告铁五局："今后一切业务均由鼎盛公司签章认定授理。" 1997年5月10日鼎盛公司与铁五局建总公司签订《补充协议》，约定立云大厦+12.6米以下部分，工程款再下浮30万元。+12.6以上部分，主体工程于1997年6月30日完成，否则工期顺延。工程进度款按原合同办理。铁五局建总公司开始升塔吊、七层支模基本完成后，鼎盛公司先支付50万元，并进行一期工程决算，扣除前期支付的50万元后，一次付清一期工程款。决算于1997年5月25日前审完。一期工程竣工验收于1997年5月30日前完成。 1997年8月20日，鼎盛公司与铁五局建总公司签订《补充协议》，约定铁五局建总公司于1998年1月10日前完成主体工程（正16层断水），否则承担鼎盛公司的损失，并无条件清场。并约定1997年8月25日，鼎盛公司支付铁五局建总公司50万元工程款，以后付款方式为+0.00以上七层板浇完次日付 50万元，十层板浇完次日付50万元。主体工程验收后，付足二期工程款的80%。决算成立后，鼎盛公司付铁五局建总公司除工程质保金以外的全部尾款。双方进行一期工程的决算，执行原合同，铁五局建总公司完成正六层的工程量，鼎盛公司于次日付清一期工程款。协议签订后，立云公司、鼎盛公司依约于1997年8 月25日支付铁五局建总公司50万元工程款。铁五局建总公司于1997年10月13日完成正六层工程量，同日，立云公司、鼎盛公司支付铁五局建总公司工程款50万元。铁五局建总公司于1997年10月20日停工。立云公司遂向贵州省高级人民法院提起诉讼，请求解除双方合同关系，由铁五局建总公司赔偿投资款 1000万元的利息损失和因工程质量不合格造成的经济损失30万元。铁五局建总公司提起反诉，请求立云公司、鼎盛公司支付一期工程款2069806.32 元，并承担逾期付款和逾期拆迁违约金，赔偿停工损失1239624.04元。 另查明：1996年8月22日和1996年11月28日，质量监督站分别对"立云大厦"基础和主体工程1~5层项目质量评定为合格，设计、建设、施工及评定单位人员均签字认可。铁五局建总公司于1997年4月将"立云大厦"+12.6米以下部分交付立云公司、鼎盛公司使用。立云公司、鼎盛公司累计付款共 2105855元，代鼎盛公司垫付材料款358762.39元，铁五局建总公司支付立云公司鼎盛公司质保金5万元，1995年4月25日《补充协议条款》约定的钢材机具折价款70万元已清洁。 又查明：一审法院于1998年9月3日裁定终止双方签订的《建设工程施工合同》及相关协议的履行。由于双方当事人对已完工程的结算达不成一致意见，一审法院委托定额站对"立云大厦"已完工程部分进行签定。定额站于1999年4月18日出具《建设工程造价鉴定书》，认定工程造价4918175.71元。 二、一审法院认定与判决 一审法院审理认为：双方当事人签订的《建设工程施工合同》及补充协议是当事人真实意思表示，不违反法律规定。该工程经评定质量为合格，且+12.6米以下部分已交付使用，立云公司、鼎盛公司请求赔偿因工程质量不合格造成的损失不予支持。立云公司、鼎盛公司依约有付款义务，铁五局建总公司已完工程量已超过所接受的工程款，故立云公司、鼎盛公司请求利息损失亦不支持。铁五局建总公司擅自停工、构成违约，违约金为已完工程量的1%，即49181.75元。依据 1995年6月8日是《会议纪要》的约定，铁五局建总公司应付给立云公司前期设备款14万元，铁五局建总公司没有证据证明该款已给付，故应从工程款中扣减。依双方约定，+12.6以下部分工程造价下浮30万元，故该款亦应从工程中扣减。《补充协议条款》是对《建设工程施工合同》的补充，应是在优惠下浮 2%的基础上再优惠下浮4%，即177805.07元，因+12.6米以下部分已交付使用，合同约定工程款下浮2%和退还1%、奖1%相抵销。扣除料差、税金外，工程造价为4445126.77元。因双方已终止合同关系，立云公司、鼎盛公司应退还铁五局建总公司5万元质保金。各款额相抵后，立云公司、鼎盛公司实欠工程款为1885753.25元。因双方对+12.6米以下工程进行结算，铁五局建总公司请求立云公司、鼎盛公司承担逾期付款违约金无事实依据，不予支持。双方对付款方式及拆迁问题多次协商变更，依最终约定的履行情况看，铁五局建总公司并未因拆迁问题影响施工，立云公司、鼎盛公司也未逾期支付进度款，故铁五局建总公司请求立云公司、鼎盛公司支付逾期拆迁和逾期付款的违约金不能成立。铁五局建总公司擅自停工的损失应自行承担。综上所述，依据《中华人民共和国民法通则》第八十四条第二款、第一百一十二条第二款的规定，判决：一、立云公司、鼎盛公司于本判决生效后15日内支付铁五局建总公司工程款 1885753.25元。二、铁五局建总公司于本判决生效后15日内支付立云公司、鼎盛公司违约金49181.75元。三、驳回立云公司、鼎盛公司的其他本诉请求。四、驳回铁五局建总公司的其他反诉请求。本诉案件受理费27010元，反诉案件受理费31962.9元，诉前财产保全费12500元，共计 71472.9元，由立云公司、鼎盛公司负担21441.87元，铁五局建总公司负担50031.03元。 立云公司、鼎盛公司、铁五局建总公司均不服一审判决，向最高人民法院提起上诉。立云公司上诉称：铁五局建总公司擅自停工，已构成违约应按工程总造价的1%支付违约金并赔偿损失841500元。因工程存在质量问题，请求二审法院进行鉴定，并不应按原来约定退1%奖1%。铁五局建总公司上诉称：立云公司、鼎盛公司应支付工程欠款 2353558.32元。因立云公司、鼎盛公司逾期付款及逾期拆迁，构成违约，应承担逾期付款违约金，并按每天2000元支付逾期拆迁违约金。依双方约定，铁五局建总公司有权停工，要求立云公司、鼎盛公司赔偿停工损失1239624.04元。合同解除，不同意工程款下浮30万元。因前期施工队伍没有将设备等物交付铁五局建总公司，故14万元设备款不应在工程款中扣减。鼎盛公司同意立云公司的上诉意见，但未在本院指定的期限内交纳二审案件受理费。 三、最高人民法院认定与判决 最高人民法院经审理后认为：双方当事人签订的《建设工程施工合同》及相关的补充协议，系双方真实的意思表示，不违反法律规定，应认定有效。立云公司、鼎盛公司依约对项目有投资义务，应支付其所欠铁五局建总公司的工程款。铁五局建总公司已完成的工程量超过了立云公司、鼎盛公司的实际投资额，+12.6米以下工程已交付立云公司、鼎盛公司使用，立云公司主张其投资的利息损失及实际损失没有法律依据。贵阳市建筑工程质量监督站对已完工程质量评定为合格，立云公司主张工程有质量问题，证据不足，不予采信。立云公司主张工程款下浮2%，不应与退还1%奖1%相抵，在悖双方约定，不予支持。铁五局建总公司擅自停工，应承担违约责任。违约金的计算应以该工程鉴定造价作为基准。根据双方约定，工程款是在《建设施工合同》优惠下浮的基础上再下浮4%，且+12.6以下部分，工程造价下浮30万元，故该30万元不应计算在工程款中。铁五局建总公司依据1995年6月8日拆迁会议纪要的约定，应给付立云公司、鼎盛公司前期施工队伍的设备款14万元，因其没有证据证明该款已经给付，所以应在工程款中予以扣除。双方约定+12.6米以上按工程按进度付款，立云公司、鼎盛公司支付工程款没有违反约定；+12.6米以下工程结算后付款，因未进行决算，故立云公司、鼎盛公司不应承担逾期付款的利息。双方当事人就拆迁问题多次协商变更，立云公司、鼎盛公司已实际为铁五局建总公司提供了施工场地，铁五局建总公司亦完成了预定的工程量，因此铁五局建总公司请求立云公司、鼎盛公司支付逾期拆迁违约金依据不足，本院不予支持。铁五局建总公司擅自停工造成的损失应自行承担。一审法院对本案事实认定清楚，适用法律正确。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项的规定，最高人民法院于2000年6月9日，以（2000）民终字第20号民事判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费58972.90元，由立云公司负担29486.45元，由铁五局建总公司负担29486.45元。 四、对本案的解析 本案的核心问题在于铁五局建总公司停工的理由是否充分，以及停工造成的损失是否应由立云公司负担。通过一、二审法院查明的事实，双方约定+12.6米以上按工程按进度付款，立云公司、鼎盛公司支付工程款没有违反约定；双方当事人就拆迁问题多次协商变更，立云公司、鼎盛公司已实际为铁五局建总公司提供了施工场地，所以立云公司也没有违约。因此，铁五局建总公司擅自停工就没有依据，由此造成的损失，也就不能向立云公司主张。 五、律师提醒 工程的建造是一个系统工程，承、发包双方在此过程中发生争议的，应尽量协商解决，不能以简单的方式来处理。铁五局建总公司没有证据可以证实立云公司违约，在此情况下，其擅自停工，既不利于解决问题，而且因停工而产生的损失，也没有得到法院的支持，可以说得不偿失。] 违约责任案例 违约责任案例 引用法条： [1]《省九三定额》 [2]《补充协议条款》 [3]《合同协议条款》 [4]《动工会议纪要》 [5]《建设施工合同》 [6]《建设工程施工合同》 [7]《建设工程造价鉴定书》 [8]《关于立云大厦土地拆迁问题会议纪要》 [9]《中华人民共和国民法通则》第八十四条 [10]《中华人民共和国民法通则》第一百一十二条 [11]《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条 |
| 随便看 |
|
法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。