网站首页  词典首页

问题	建筑工程延期处理方法
释义	一、建筑工程延期处理方法     建筑工程延期处理方法是：     建房单位可以要求施工单位按合同约定赔偿，如果没有约定的，按实际造成的损失赔偿，如果施工单位不赔偿的，建设单位可以起诉施工单位。     工期合法顺延时，是不需承担违约责任的，工期顺延的情形主要有以下：     1.施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加;     2.因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除;     3.发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料，导致承包人无法施工的，则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期;     4.发包人未按约支付工程款，承包人有权停工，因此引起的工期延误责任由发包人承担;     5.发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当导致工期延误，发包人应当承担相应的工期延误责任。     二、建筑工程合同应当具备的内容     法律网提醒您，建设工程施工合同的基本内容有：     1.建设工程施工工程的名称和地点；     2.工程的范围和内容；     3.开工、竣工日期；     4.质量保修期及保修条件；     5.造价；     6.工程价款的支付、结算及交工验收办法；     7.设计文件；     8.设备的供应和进场期限；     9.协作事项；     10.违约责任。          三、建筑工程合同纠纷的诉讼时效     建筑工程合同纠纷诉讼时效为三年。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。
随便看	替别人当法人代表有风险吗 法人代表可以私下贷款吗,需要承担什么责任 私了后如何撤销已报警的交通事故 一般交通事故怎么定主责 交通事故中交警扣车期限有多久 交通事故中司机如何被追究刑事责任 交通事故车辆扣押后车上货物怎样取出 能不能找他人代为解决交通事故 超速扣分标准在最新交规中有何具体规定 合同解除程序 合同哪些情况下可以约定解除 工伤认定是不是需要保存遗体 如何书写劳动合同解除通知 下岗职工再就业发生工伤应该如何进行赔偿 工地工伤粉碎性骨折如何赔偿 工伤如何报保险公司的流程 九级工伤应该如何赔 小额电信诈骗犯罪如何判定刑责 电信诈骗小额度的判决标准是什么 医疗事故技术鉴定的终止 医疗事故技术鉴定的性质 医疗事故技术鉴定的含义 医疗事故技术鉴定的内容有哪些 劳动合同签订的年龄 通常情况下员工什么时候可以签订劳动合同 法学的社会功能 法学的社会学研究方法 法学的科学性 法学的经济分析研究方法 法学的综合研究方法 法学的职能 法学的规范分析研究方法 法学的认识职能 法学的阐释功能 法学的阶级性 法学的预测功能 法学盛衰说 法学研究 法学研究的一般科学方法 法学研究的专门法律方法 法学研究的价值方法 法学研究的哲学方法 法学研究的方法论 法学研究的特殊科学方法 法学研究的系统方法 法学研究的还原法 法学边缘学科 法学通论 法学门类 法官

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。