| 问题 | 巴比伦花园城市建设工程施工合同纠纷起诉书 |
| 释义 |
法定代表人：成都市西楼，地址：成都市西楼。委托代理人：吴天一，四川奥涛律师事务所律师，被告：成都**房地产综合开发公司，地址：法定代表人：职务：经理，电话：诉讼请求：1。请求被告立即向原告支付1万元工程款。责令被告返还预付款50万元。被告被判令承担延期开工损失及违约金一万元。这三项合计一万元。4法院判决被告承担诉讼费用，诉讼费用应由被告支付。 事实和理由： 2001年12月18日和2002年1月8日，原告和被告分别签订了“巴比伦”花园城项目建设安装工程合同（见附件1）和建设工程施工合同（见附件2），其中约定被告将“巴比伦”花园城安置在一环路北三段17-23号，合同总价2800元花园城，承包给原告。双方在协议中还约定，工程开工日期为200年2月10日，竣工日期为2003年2月19日。合同期总日历天数为365天。同时，双方还约定原告垫付的工程建设费为100万元，原告垫付至工程造价1400万元后一周内，被告开始支付工程款。 协议签订后，原告于2001年12月21日、2002年1月18日、2002年2月10日分三次向被告支付工程建设申请费50万元（见附件3、4、5），组织施工人员和施工设备按合同规定进入施工现场，不支付任何工程款，完成了包括配电室在内的工程，售楼部和施工现场按照被告人程某的要求临时设计了其他120万元的工程量（附件6），准备正式开始各项准备工作。在约定的2002年2月10日开工日期后，被告迟迟未提交和完成有关施工图纸、资料和开工手续，原告也从未收到工程开工通知。直到6月，原告才得知被告位于成都市一环路北三段17-23号的拟用于工程建设的12亩土地于2002年12月被成都市中级人民法院依法强制拍卖（附件7）。原告要求被告退还建设费，支付预付款，并承担给原告造成的一切损失，被被告驳回。为此，我们向贵院提起诉讼，请求被告依法承担法律责任，维护原告的合法权益。 真诚 成都市金牛区人民法院 原告：成都**建筑工程公司 2002年10月29日 附：1。建筑安装工程合同协议书。建筑工程施工合同。工程费收据。工程费收据。工程费收据 |
| 随便看 |
|
法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。