网站首页  词典首页

问题	工期顺延是什么意思，怎么申请顺延工期签证
释义	当施工过程中遇上了一些不可控因素时，往往会导致施工单位无法按合同中约定好的时间完工，所以，在此时施工单位就会申请工期延顺。那么工期顺延是什么意思，怎么申请顺延工期签证呢？下面就由法律网小编为您介绍一下。     一、建筑工程中的工期顺延是什么意思？     工期顺延，就是当我们在施工工程中，并非施工单位造成的，而是因为不可抗力的因素，导致施工单位无法正常施工的情况下，此时就可以申请工期顺延。由于工期是合同在订立时，完成单位工程所需要的时间，一般来说，合同内是会订立双方如何遵守该合同，以及相关的违约惩罚措施的。所以，当工期被延误时，施工单位往往会申请工期延顺。          二、怎么申请顺延工期签证？申请顺延工期签证需要注意什么？     （一）申请顺延工期签证     当工程无法按照约定期限完成时，是可以申请工期延顺的，此时应当及时办理现场签证。凡涉及经济费用支出的停工、窝工、用工签证、机械台班签证等，一定要在第一时间找现场代表核实后签证，如果现场代表拒签，可退一步请他签认事实情况，及工期顺延。并且要马上向相关领导汇报办理情况。     （二）申请顺延工期签证前应当明确以下情况：     工期签证是工程签证一种。     工期签证包括：停水、停电签证；非施工单位原因停工造成的工期拖延。     工程签证：按承发包合同约定，一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明 （注：目前一般以技术核定单和业务联系单的形式反映者居多）。     通俗的解释工程签证是指在施工合同履行过程中，承发包双方根据合同的约定，就费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议。     现场经济签证包括：     （1）零星用工。施工现场发生的与主体工程施工无关的用工，如定额费用以外的搬运拆除用工等。     （2）零星工程。     （3）临时设施增补项目。     （4）隐蔽工程签证。     （5）窝工、非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。如停水、停电，业主材料不足或不及时，设计图纸修改等。     （6）议价材料价格认价单。结算资料汇编规定允许计取议价材差的材料，需要在施工前确定材料价格。     （7）其它需要签证的费用。     （二）申请顺延工期签证需要注意以下几项     (1) 准备收集固定导致工期延误的事实证据，比如变更设计工程量增加、质量标准提高、施工图纸没有到位、开工延迟、指令错误、拖延验收隐蔽工程等事实；     (2) 这些事实与工期延误之间具有因果关系，即拖延的事实必须在关键线路上；     (3) 顺延的具体天数，承包人在办理工期签证时，特别注意应该特别记载工期顺延天数，否则一旦争议，承包人举证难度增加。     一般来说，当工程无法按照约定期限完成时，是可以申请工期延顺的。但在申请工期延顺过程中应当及时办理现场签证。以上便是法律网小编为您整理的“工期顺延是什么意思，怎么申请顺延工期签证”全文。如果您还有关于建筑工程方面的疑问，欢迎您到法律网咨询专业律师。
随便看	法院对管辖权异议的处理情况是怎样的？ 立案之后就没消息了是怎么回事 被告对管辖权有异议可以提起上诉吗 执行管辖权异议的主体是那些 民事诉讼立案后多久开庭，需要注意些什么 第三人提出管辖权异议申请书可以么？ 撤回管辖权异议上诉状范本 一二审法院驳回管辖权异议后的做法 新民事诉讼法 反诉的规定有哪些？ 都是一个县法院的所有法庭存在管辖权异议吗 管辖权异议超出答辩期不需要裁定 管辖权异议上诉法院，需要注意的问题 借贷纠纷管辖权异议答辩状样本 民事诉讼中管辖权异议申请书范文 管辖权异议提交材料有哪些? 管辖权异议可以上诉吗？ 被告可以申请延期举证吗？ 延期举证开庭申请书要怎么写 行政不作为的法律规定有哪些 管辖权异议听证程序的相关内容 民事诉讼法关于司法鉴定的界定存在的问题 最新民事诉讼法管辖规定是怎样的？ 法院管辖权异议申请书的格式是怎样的 管辖权异议的主体是谁？谁可以提出管辖权异议？ 民事诉讼如何立案？程序是哪些？ 李斯特 李昌道 李普曼 李木庵 李步云 李法 李浩 李浩培 李福协定 李福达之狱 李离 李积桓 李维诺夫协定 李肃毅伯奏议 李西森 李觏 李诉内地税专员案判例 李贽 李达 李里奇 李龙 村人民政府 村本政治 村民委员会 村民小组

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。