网站首页  词典首页

问题	发包方是否会承担违约责任的后果
释义	一、发包方是否会承担违约责任的后果     发包方会承担违约责任。     根据《民法典》规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。     因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。     二、工程发包方的法律责任有哪些     1.办证责任。办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用、申请施工许可执照和占道、爆破以及临时铁道专用线接岔等的许可证。     2.工程定点责任。确定建筑物、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点。     3.三通一平责任。开工前接通施工现场水源、电源和运输道路，拆迁现场内民房和障碍物(委托承包方承担的除外)。     4.物资保证责任。按双方协定的分工范围和要求，供应材料和设备。     5.经费保证责任。向经办银行提交拨款所需的文件(实行贷款或自筹的工程要保证资金供应人按时办理拨款和结算，不按合同规定时间拨付工程款，应支付逾期付款违约金。     6.技术保证责任。发包方应组织有关单位对施工图等技术资料进行审定，按照合同规定的时间和份数交付给承包方。     7.施工监督责任。发包方应派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续，负责签证、解决应由发包方解决的问题，以及其他事宜。     8.误工赔偿责任。发包方由于中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误给承包方造成停工、窝工、返工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用的，应承担赔偿责任。     9.验收结算责任。发包方负责组织施工单位共同商定工程价款和竣工结算，负责组织工程竣工验收。          三、发包方承包方分包方区别     法律网提醒您，发包人、承包人和分包人的区别:     1.发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。发包人有时称发包单位、建设单位或业主、项目法人。     2.承包人是指被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。     3.分包人是指合同中从承包人处分包某一部分工程的当事人，一般指非主体、非关键性工程施工或劳务作业方面承接工程的当事人。
随便看	什么情况下准予离婚 离婚前要考虑的事项有哪些 假冒注册商标罪的刑事诉讼法规定 离婚口头协议有没有法律效力 保险公司联手抓骗保28亿的骗子 男方不得提出离婚的情形有哪些 抗税罪属于什么罪 离婚卖房有哪些手续 怎么认定感情破裂 集资诈骗罪的发生原因是什么 单位犯贷款诈骗罪怎么处理 保险诈骗罪有什么特征 法院办理离婚具体流程 破坏性采矿罪怎么认定 离婚时定下的口头协议有效吗 离婚被驳再次起诉需要等多长时间 金融犯罪有哪些 离婚需要具备什么条件 有价证券诈骗罪认定 法院是如何认定感情确已破裂的 新刑法和原刑法对假冒注册商标罪作出了什么规定 离婚都有什么方式 离婚口头协议是不是没有效 偷税罪的处罚规定有哪些 侵犯著作权罪没收所得财产吗 律师参与刑事诉讼办案规范 律师受理刑事案件 律师在侦查阶段提供法律帮助 律师在公诉案件中的代理 律师在公诉案件审判中的辩护 律师在简易程序中担任辩护或代理 律师在自诉案件中担任代理或辩护 律师在起诉阶段担任辩护或代理 律师学 律师学院 律师守则 律师工作执照管理之诉 律师工作机构 律师惩戒委员会 律师拒绝代理权 律师收费 律师收费暂行办法 律师收费试行办法 律师法 律师申诉代理业务 律师的业务 律师的义务 律师的义务 律师的任务 律师的权利

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。