网站首页  词典首页

请输入您要查询的问题：

　

问题 房屋转让协议模板
释义
    一、房屋转让协议模板
    合同编号：_________
    出卖人：_________
    买受人：_________
    根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：
    第一条项目建设依据
    1、出卖人以【出让】【转让】【划拨】方式取得座落于_________地块的国有土地使用权。
    2、该地块【国有土地使用证号】【城镇建设用地批准书号】为：_________，土地使用权面积为：_________，买受人购买的商品房(以下简称该商品房)所在土地用途为：_________，土地使用年限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
    3、出卖人经批准，在上述地块上建设的商品房【地名核准名称】【暂定名】为：_________，建设工程规划许可证号为：_________，建筑工程施工许可证号为：_________，建设工程施工合同约定的开工日期为：_________，建设工程施工合同约定的竣工日期为：_________.
    第二条商品房情况
    该商品房销售许可证号：_________.
    商品房座落：_________区_________县_________路、道、街。
    设计用途_________;建筑结构_________;建筑层数为_________层。
    建筑面积_________平方米，其中：套内建筑面积_________平方米，公共部位分摊建筑面积_________平方米。
    商品房平面图见附件一，商品房抵押、租赁等情况见附件二。
    第三条计价方式与价款
    出卖人与买受人约定按下述第_________种方式计算该商品房价款：
    1、按建筑面积计算，该商品房单位为(_________币)每平方米_________元，总金额(_________币)_________元。
    2、按套内建筑面积计算，该商品房单价为(_________币)每平方米_________元，总金额(_________币)_________元整。
    3、按套(单元)计算，该商品房总价款为(_________币)_________元整。
    第四条付款方式及期限
    买受人采取下列第_________种方式付款。
    1、一次性付款，自签约日起_________日内付全部价款_________元。(小写：_________万元)
    2、分期付款。
    (1)第一次付款自签约日起_________日内付全部价款的_________%;_________币_________元。(小写：_________元)
    (2)第二次付款自签约日起_________日内付全部价款的_________%;_________币_________元。(小写：_________元)
    (3)其余部分在移交房屋前一天付清_________%;_________币_________元。(小写：_________元)
    3、贷款方式付款。买受人可以首期支付购房总价款的_________%，其余价款可以向_________银行或住房公积金管理机构借款支付。
    第五条房产交付
    1、房产实物状况、权利状况，符合有关规定和双方约定的，方可交付;不符合有关规定和双方约定的，不得交付。
    2、出卖人须于_________前，将该房产及相关证明交付买受人。如遇不可抗力，双方约定处理方式：_________.
    3、上述相关证明包括：_________.
    第六条产权转移登记及其他相关设施登记
    1、协议订立后，买卖双方应在30日内，到房屋所有权登记机关办理房屋所有权转移登记手续。
    2、按照有关规定，其他相关设施应办理登记的，应在规定期限内办理。
    3、如因一方原因造成另一方未能及时办理房屋所有权转移登记、其他相关设施登记造成损失的，应依法承担违约责任。
    第七条出卖人逾期交付商品房的处理
    除遇不可抗力外，出卖人如未按本合同约定日期交付商品房，逾期在_________日内的，买受人有权向出卖人追究已付款利息，利息自合同约定出卖人应支付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的，买受人有权按照下述的第_________种约定，追究出卖人违约责任：
    1、合同继续履行。出卖人应支付买受人已付款利息，利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，出卖人还应每日按商品房价款的_________‰向买受人支付违约金。
    2、解除合同。出卖人应退还买受人已付款、支付已付款利息，利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至出卖人退还买受人已付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，出卖人还应每日按商品房价款的_________‰向买受人支付违约金。买受人的实际损失超过出卖人支付的违约金时，出卖人还应承担赔偿责任。
    第八条买受人逾期付款的处理
    买受人如未按本合同约定的日期付款，逾期在_________日内的，出卖人有权追究买受人逾期付款及其利息，利息自合同约定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的，出卖人有权按照下述的第_________种约定，追究买受人违约责任：
    1、合同继续履行。买受人应支付逾期付款及其利息，利息自合同约定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，买受人还应每日按商品房价款的_________‰向出卖人支付违约金。
    2、解除合同。买受人应每日按商品房价款的_________‰向出卖人支付违约金。
    第九条面积确认及面积差异处理。
    (一)根据当事人选择的计价方式，本条规定以_________(建筑面积/套内建筑面积)(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。
    (二)当事人选择按套计价的，不适用本条约定。
    (三)合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。
    (四)商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按第_________种方式进行处理：
    1、双方自行约定：_________.
    2、双方同意按以下原则处理：
    (1)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的，据实结算房价款;
    (2)面积误差比绝对值超出3%时，买受人有权退房。
    (五)买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人，并按_________利率付给利息。
    (六)买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面积时，面积误差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。
    出卖人：_________
    买受人：_________
    年      月      日
    
    二、房屋转让中存在的法律风险
    不能立即过户的房屋进行买卖，其风险是没有办法能够完全避免的，只能是掌握一些信息进行提前预防风险或把风险尽量降低：
    1、卖方不配合或联系不上：不能立即过户的房屋签定合同并缴纳房款后，到过户的时间，房价有可能上涨，卖方到时有可能会不配合过户或根本联系不上。
    规避方法：在签定买卖合同后，可以让卖方配合做一份委托公证书，将过户所需手续及程序全权委托给中介方或委托给买方信得过的人，这样就能避免卖方反悔不配合或联系不上的风险，需要注意的是，委托公证书一般有有效期，需在有效期内完成过户。
    2、卖方经济、债务纠纷：由于房屋没有进行过户，当卖方出现经济纠纷或债务纠份时，债权人很有可能会申请财产保全冻结其名下资产，法院拍卖时会优先偿还申请财产保全人的债务，你的购房款由此有可能会没有保障。
    规避方法：在签定买卖合同并支付房款后，可以将买方的房产在房管局做一份抵押登记备案，将房产抵押给买方，这样即使出现债务纠纷，法院拍卖房产，也会优先受偿抵押权人。另外，在签合同时，应当尽量打听和调查卖方的售房原因，若是因为外债等原因出售，就要特别注意这个问题。
    3、卖方挂失房产证另售或一房多卖：由于房屋没有进行过户，即使收取了卖方的房产证，卖完全可以去房管局挂失房产证补办，现将房屋另行出售。
    规避方法：房产证的挂失手续需要产权人先进行登报声明，30个工作日后再凭《遗失声明》去房管局申请补办手续，申请补办时房管局也会发布公告，报纸那么多家，我们不可能每一期每一家都去查询。一般在房管局公开版报或官方上都会发布，购买这样的房产后，应当时时关注该房该产权人有没有进行该补办手续，一旦发现应立即去房管局进行阻止重新发证。
    以上就是法律网小编为大家整理的关于房屋转让协议模板的相关呃逆荣，在房屋买卖过户过程中我们应当尽量避免产生不必要的纠纷，也就是说应当尽量在房屋转让协议中将双方的权利义务写清楚。大家如果还有其他法律问题，欢迎上法律网咨询平台，在线律师会为大家进行专业的解答。 
    
随便看

　

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。

　

Copyright © 2004-2024 eaola.com All Rights Reserved
更新时间：2025/3/16 16:31:49