网站首页  词典首页

请输入您要查询的问题：

　

问题 最新建设工程常用法律文书范本
释义 　　一、什么是建设工程?
    建设工程是指为人类生活、生产提供物质技术基础的各类建筑物和工程设施的统称。建设工程是人类有组织、有目的、大规模的经济活动。建设工程按照自然属性可分为建筑工程、土木工程和机电工程三类。建设工程是人类有组织、有目的、大规模的经济活动。是固定资产再生产过程中形成综合生产能力或发挥工程效益的工程项目。建设工程是指建造新的或改造原有的固定资产。
    
     　　二、最新建设工程常用法律文书范本
    发包人(全称):
    承包人(全称):
    根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就
    工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
    一、工程概况
    1.工程名称:
    2.工程地点:
    3.工程立项批准文号:
    4.资金来源:
    5.工程内容:
    群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
    6.工程承包范围:
    二、合同工期
    计划开工日期:
    计划竣工日期:
    工期总日历天数:
    工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
    三、质量标准
    工程质量符合标准。
    四、签约合同价与合同价格形式
    1.签约合同价为:
    人民币(大写) ($ 元);
    其中:
    (1)安全文明施工费:
    人民币(大写) ($ 元);
    (2)材料和工程设备暂估价金额:
    人民币(大写) ($ 元);
    (3)专业工程暂估价金额:
    人民币(大写) ($ 元);
    (4)暂列金额:
    人民币(大写) ($ 元)。
    2.合同价格形式:
    五、项目经理
    承包人项目经理:
    六、合同文件构成
    本协议书与下列文件一起构成合同文件:
    (1)中标通知书(如果有);
    (2)投标函及其附录(如果有);
    (3)专用合同条款及其附件;
    (4)通用合同条款;
    (5)技术标准和要求;
    (6)图纸;
    (7)已标价工程量清单或预算书;
    (8)其他合同文件。
    在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
    上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
    1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
    2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
    3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    八、词语含义
    本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
    本合同于年月日签订。
    十、签订地点
    本合同在签订。
    十一、补充协议
    合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
    本合同自生效。
    十三、合同份数
    本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份。
    发包人: (公章) 承包人: (公章)
    法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人:
    (签字) (签字)
    组织机构代码:组织机构代码:
    地址:地址:
    邮政编码:邮政编码:
    法定代表人:法定代表人:
    委托代理人:委托代理人:
    电话:电话:
    传真:传真:
    电子信箱: 电子信箱:
    开户银行:开户银行:
    账号:帐号:
    建筑工程施工合同:建设工程施工合同的主要内容包括以下几项:
    1、工程范围。
    2、建设工期。
    3、中间交工工程的开工和竣工时间。一项整体的建设工程,往往由许多的中间工程组成,中间工程的完工时间,影响着后续工程的开工,制约着整个工程的顺利完成,在施工合同中需对中间工程的开工和竣工时间作明确约定。
    4、工程质量。
    5、工程造价。工程造价因采用不同的定额计算方法,会产生巨大的价款差额。在以招标投标方式签订的合同中,应以中标时确定的金额为准;如按初步设计总概算投资包干时,应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资(包括相应的不可预见费)为工程价款;如按施工图预算包干,则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准。在建筑、安装合同中,能准确确定工程价款的,需予明确规定。如在合同签订当时尚不能准确计算出工程价款的,尤其是按施工图预算加现场签证和按时结算的工程,在合同中需明确规定工程价款的计算原则,具体约定执行的定额、计算标准,以及工程价款的审定方式等。
    6、技术资料交付时间。工程的技术资料,如勘察、设计资料等,是进行建筑施工的依据和基础,发包方必须将工程的有关技术资料全面、客观、及时地交付给施工人,才能保证工程的顺利进行。
    7、材料和设备的供应责任。
    8、拨款和结算。施工合同中,工程价款的结算方式和付款方式因采用不同的合同形式而有所不同。在一项建筑安装合同中,采用何种方式进行结算,需双方根据具体情况进行协商,并在合同中明确约定。对于工程款的拨付,需根据付款内容由当事人双方确定,具体有如下四项:预付款;工程进度款;竣工结算款;保修扣留金。
    9、竣工验收。对建设工程的验收方法、程序和标准,国家制定了相应的行政法规予以规范。
    10、质量保修范围和质量保证期。施工工程在办理移交验收手续后,在规定的期限内,因施工、材料等原因造成的工程质量缺陷,要由施工单位负责维修、更换。国家对建筑工程的质量保证期限一般都有明确要求。
    11、相互协作条款。施工合同与勘察、设计合同一样,不仅需要当事人各自积极履行义务, 还需要当事人相互协作,协助对方履行义务,如在施工过程中及时提交相关技术资料、通报工程情况,在完工时,及时检查验收等。
     　　三、工程施工合同纠纷案管辖地
    法院管辖及约定仲裁的建议建设工程施工合同当事人事先正确约定纠纷受理机关或在发生纠纷后选择有管辖权的法院或仲裁机关审理案件,有利于纠纷得到迅速处理。建设工程合同当事人在制定建设工程施工合同及发生纠纷时应注意以下几个问题:
    1、基于建设工程施工合同纠纷不再适用专属管辖的规定,建设工程施工合同当事人可在合同订立时约定发生争议时由人民法院管辖或由某一仲裁委员会处理,合同当事人如果选择诉讼作为解决争议方式,还可以进一步约定在合同履行地、合同签订地、标的物所在地、原告住所地、被告住所地人民法院管辖。
    2、当事人协议选择管辖法院,不得违反《民事诉讼法》对级别管辖的规定。
    通过上文,法律网小编为您详细介绍的关于"最新建设工程常用法律文书范本"的相关知识,相信大家对工程合同怎么写才能更好的保护我们的权益都有了初步了解了。如果您或您的亲友涉及到了这方一面的法律疑惑,法律网小编建议您咨询法律网官网或者我们法律网的律师,他们的专业法律知识将是我们保护自身合法权益的可靠保障。
    
随便看

　

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。

　

Copyright © 2004-2024 eaola.com All Rights Reserved
更新时间：2025/1/16 12:27:06