网站首页  词典首页

问题	建设工程专业分包合同示范文本
释义	一、建设工程专业分包合同示范文本     第一部分 协议书     承包人（全称）：＿＿＿＿＿＿     分包人（全称）：＿＿＿＿＿＿     依照《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于＿＿＿＿＿＿＿ （以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。     一、分包工程概况     分包工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿     分包工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿     分包工程承包范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿     二、分包合同价款     金额：大写：人民币＿＿＿ 元，     小写：＿＿＿＿ 元。     三、工期     开工日期：本分包工程定于 ＿＿＿年＿＿＿ 月＿＿＿日开工；     竣工日期：本分包工程定于＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日竣工；          二、建设工程分包相关规定     （一）《建筑法》     第二十八条 禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。     第二十九条 建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。     建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。     禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。     第四十五条 施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。     第五十五条 建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。     第六十七条 承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。     承包单位有前款规定的违法行为的，对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。     （二）《招标投标法实施条例》     第五十九条 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。     中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。     中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。     第七十六条 中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反招标投标法和本条例规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的，转让、分包无效，处转让、分包项目金额5‰以上10‰以下的罚款;有违法所得的，并处没收违法所得;可以责令停业整顿;情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。     三、如何建设工程分包合同纠纷管辖     关于我国的最高人民法院对于我国的刑事诉讼法有明确的解释，在刑事诉讼法的第28条中有明确的规定，那么就明确了建设工程施工合同的纠纷问题，建设工程施工合同的纠纷问题是按照不动产相关的纠纷确定管辖，对于建设工程分包合同的纠纷案件是不包含在内的，那么对于建设工程分包合同纠纷的管辖应该是在被告人的所在地或者是签订的合同履行的地方进行法院的管辖。     以上就是法律网小编为大家整理的建设工程专业分包合同示范文本的相关法律知识，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;如果您还有其他的法律问题，欢迎咨询法律网，我们会有专业的律师为您提供帮助。     引用法条：     [1]《中华人民共和国建筑法》第二十八条     [2]《中华人民共和国建筑法》第二十九条     [3]《中华人民共和国建筑法》第四十五条     [4]《中华人民共和国建筑法》第五十五条     [5]《中华人民共和国建筑法》第六十七条     [6]《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十八条     [7]《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十九条     [8]《中华人民共和国招标投标法实施条例》第七十六条
随便看	哪些规定涉及到离婚财产的分割 劳动仲裁的上诉期限是多长时间 劳动仲裁的上诉程序需要多久的时间 诉讼追债所需证据的法律规定有哪些 致轻伤的追诉期限是多长时间 民法典中规定的借条欠条有效期有多长 行政处罚的原则是如何界定和执行的 如何准备申请强制执行所需的资料 家庭暴力轻伤应该如何量刑 在哪些情况下学校应该对孩子受伤承担责任 离婚后共同贷款房产是否需要办理过户手续 怎样处理离婚财产确保财产不被转移 农村祖产房屋是否允许被居住 劳动仲裁庭审终结后是否可由原告撤诉 减轻行政处罚的可行方法有哪些 在什么情况下可以终止支付抚养费 什么情况下离婚协议被认定为没有法律效力 离婚后双方如何分担夫妻债务的偿还责任 租房违约后是否可以解除合同 劳动仲裁庭审结束后是否有可能撤回诉讼申请 在哪些情形下保险人能解除保险合同 法院如何决定交通事故责任的承担 商品房定金协议是否具备法律约束力 派出所是否有权拘留人 行政处罚听证会的组织方法是什么 爆炸残留物检验 爆炸物品管理规则 爆炸现场勘查 爆炸起火 爰书 爰书 爱国主义 爱国人士 爱国侨胞 爱国卫生运动 爱国民主人士 爱国统一战线 爱国统一战线 爱尔兰公式 爱尔兰史 爱尔兰国徽 爱尔兰国旗 爱尔兰国歌 爱尔兰宪法 爱尔兰政党制度 爱尔兰首都 爱护公共财产的义务 爱拉罗求偿案 爱沙尼亚苏维埃社会主义共和国的行政区划 爱琴海大陆架案

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。