| 问题 | 工程勘察设计总承包模式是什么 |
| 释义 |
工程勘察设计总承包合同的模式是什么？根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，签订本合同由双方协商一致，共同遵守。 >项目名称1。项目位置2。项目规模3。第二条委托人应当按照合同约定填写建设工程勘察设计委托书。（见附表一、附表二）第三条勘察设计费的征收依据和标准按照国家规定执行。 勘察设计费的分摊办法在合同生效后执行，委托人应在日内向承包人支付定金。合同履行后，定金作为勘察设计费，委托人应在一日内（或多次）结清。 勘察任务押金为勘察费的30%，设计任务押金为概算设计费的20%。本工程勘察费为万元，预计设计费为万元。 委托人不履行合同的，无权要求返还定金；承包人不履行合同的，应当双倍返还定金。第四条委托方的义务。所提供资料的内容、技术要求和时限见附表3。勘察设计人员进场作业或配合施工时，应负责提供下列工作和生活条件：。委托方应配合进口项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察到竣工调试，吸收承担相关设计任务的承包商。 4。按照有关规定规定的勘察设计费标准，按时足额支付承包人勘察设计费。承包人的勘察成果和设计文件应予以保存，不得擅自修改或转让给第三方使用。第五条承包人的义务年月日前，我方已提交有关勘察成果和设计文件并承担责任。 提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计阶段、进度、质量和设计文件数量。 2。初步设计经上级主管部门审查后，承包人负责在原任务范围内进行必要的修改。原规范发生重大变更，需要重新修改设计的，应当征求设计审批机关或者设计规范审批机关的意见，双方协商签订新的合同。 3。设计单位配合设计规范建设项目的施工，进行设计技术交底，解决施工过程中的设计问题，负责设计变更和预算修改，参加试运行考核和工程竣工验收。对大中型工业工程和复杂土建工程，派现场设计代表参加隐蔽工程验收。常驻代表的费用由双方商定（另附协议）。第六条违约责任。具体规定如下： 2。因勘察设计失误造成重大质量事故的，承包人除免收损失部分的勘察设计费外，还应向委托人支付相当于直接损失部分勘察设计费的赔偿。承包人未按合同规定的期限提交勘察成果和设计文件的，每延误一天，应向委托人支付勘察设计费千分之五的违约金。因计划变更造成勘察设计工作返工、窝工或修改，提供的资料不准确，未能按期提供勘察设计所需的资料或工作条件的，发包人应按承包人实际消耗的工作量多付费用。具体规定如下： 5。因委托人责任造成重大返工或重设计的，勘察设计费用另行增加。委托人超过合同约定日期付款的，应当支付逾期违约金。每逾期一天的违约金按工程勘察设计费的5‰计算。第七条合同执行过程中发生争议时，双方应及时协商解决。协商不成的，属于一个部门的，由上级主管部门调解；调解不成的，或者双方不属于同一部门的，任何一方可以向工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可以直接提起诉讼向人民法院提起诉讼。 第八条经双方协商一致，增加下列补充条款（未增加，注“空白”）。第九条附则本合同未尽事宜，按《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》执行。 本合同附件：建筑工程设计委托书、工程地质勘察委托书、施工文件及勘察设计基础资料交工日期表、勘察设计文件交工日期表等均为本合同不可分割的组成部分具有同等法律效力。 本合同自双方签字盖章之日起生效，正本2份，委托人1份，承包人1份，副本1份，报业务主管部门、工商行政管理局和中国建设银行备案。 委托人（盖章）： 承包人（盖章）： 日期： 生活水平不断提高，所以我们的需求也在增加，包括施工，所以会涉及到一些承包方面的问题。以上是本合同的全部内容，需要双方认真阅读。施工方通过招标确定勘察设计单位后，签订工程勘察设计合同，确定工程概况、勘察设计方案、设计费用及支付方式、设计单位的违约责任和争议解决办法。本协议经双方签字后生效，具有法律效力。以上工程勘察设计总承包合同内容良好，可参考。如果还有其他问题，我们会一一回答。你知道吗 |
| 随便看 |
|
法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。