| 问题 | 公路建设合同当事人的违约责任是什么 |
| 释义 |
1。发包人未按合同约定做好准备的，发包人应当按合同约定做好施工前的准备工作，否则构成违约。如施工所需的各种许可证办理不好，定位标准、水准点、坐标控制点确定不好，施工现场水源、供电、道路不通等。给承包人造成损失的，发包人应当承担赔偿责任。发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金和技术资料的，承包人可以顺延工期，并要求赔偿停工、窝工等损失。《中华人民共和国合同法》第二百八十五条规定：“用人单位变更计划、提供不准确资料或者逾期不提供必要的勘察设计工作条件，致使勘察设计返工、停工或者变更的，发包人应当关注勘察设计附加费所消耗的实际工作量。”发包人提供的资料不准确，或者逾期未提供勘察设计所需资料或者工作条件，造成勘察设计返工、停工、窝工的，发包人应当承担追加费用等民事责任。因发包人原因造成公路建设工程暂停或者延误的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿损失。承包人应当赔偿因停工、窝工、运输、机械设备转让等造成的损失和实际费用，《中华人民共和国合同法》第279条规定：“建设工程竣工后，发包人应当按照施工图纸和指示及时验收，国家颁发的施工验收规范和质量检验标准。工程验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接管建设工程。建设工程竣工验收合格后，方可交付使用。未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。”公路建设工程竣工后，发包人应当按时验收，验收合格的，发包人应当验收。发包人逾期验收的，应当按照合同违约责任的规定支付逾期违约金。《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定：“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按建设工程性质折价外，不得折价。除拍卖外，承包人可以与发包人协商折价，也可以依法申请人民法院拍卖。建设工程价款从工程折价或者拍卖价款中优先支付。”公路建设工程发包人未按照约定支付公路建设工程价款和其他费用的，承包人对公路建设工程享有优先受偿权。发包人未按合同规定拨付工程款的，按银行关于逾期付款方式或工程价款结算方式的有关规定处理。 4。承包人擅自将公路建设工程分包给分包人的。 分包商是指将建设工程的一部分分包出去的一方，或者在公路建设工程合同中被指定为公路建设工程一部分的一方，其资格的合法继承。但未经监理工程师和发包人事先批准，承包人不得将公路建设工程的任何部分分包出去。不得以虚假劳务名义转包。不得转包给个人，否则按违约处理。业主应向承包商支付规定的罚款。《中华人民共和国合同法》第二百七十八条规定，承包人应当在隐蔽工程隐蔽前通知发包人对隐蔽工程进行检查。发包人未及时检查的，承包人可以顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。”公路施工隐蔽工程隐蔽前，承包人应通知发包人进行检查。承包人未通知发包人检查而自行隐瞒公路建设工程的，发包人有权检查，检查费用由承包人承担。 发包人未按时对公路建设工程进行检查的，承包人可以顺延公路建设工程日期，并要求赔偿停工、窝工损失。承包人也可以按约定进行自检，填写《公路施工隐蔽工程检查记录》，隐蔽后交发包人。道路建设工程符合合同要求的，检验费用由发包人承担。道路建设工程不符合要求的，检验费用和返工费用由承包人承担。承包人未按合同约定的期限交付工程的，公路建设工程应当符合公路建设工程质量标准，具有完整的公路建设工程技术经济资料，签订公路建设工程保修书等竣工条件。公路建设工程竣工验收合格后，方可交付使用。未经验收或者验收不合格的公路建设项目，不得交付使用。承包人逾期不交付的，构成违约，并支付违约金。 7。承包人交付的工程质量不符合合同规定的，由公路建设工程承包人对公路建设工程质量负责。承包人将公路建设工程分包给其他承包人的，应当与分包人对分包工程的质量承担连带责任。分包商应接受承包商的质量管理。我国《合同法》第二百八十一条规定：“因施工人员的原因造成建设工程质量不符合约定的，用人单位有权要求施工单位在合理期限内免费修理、返工或者改建。修理、返工、改建后逾期交货的，由施工单位承担违约责任。”公路建设工程验收不合格需要返工的，由承包人返工，并承担逾期交工返工费和违约责任。你知道吗 |
| 随便看 |
|
法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。