| 问题 | 因为疫情延期还款有利息吗 |
| 释义 | 一、因为疫情延期还款有利息吗? 因为疫情延期还款的不会产生逾期利息，《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》，明确因此次“新型冠状病毒”疫情防控期间，没有收入及受影响的相关人员，可以延缓归还房贷。 对以下四类人员在信贷政策上予以适当倾斜，灵活调整住房按揭、信用卡等个人信贷还款安排，合理延后还款期限： 第一类，因感染新型肺炎住院治疗或隔离人员; 第二类，疫情防控需要隔离观察人员; 第三类，参加疫情防控工作人员; 第四类，受疫情影响暂时失去收入来源的人群。 二、新型冠状病毒感染肺炎疫情下，施工企业如何应对工期顺延的问题? (一)收集相关证据，证明确实存在不可抗力的事实 (二)及时向发包方通知不可抗力事件，并积极申请工期的顺延，同时做好相应的证据留存。 《中华人民共和国合同法》第一百一十八条规定：“当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明”。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第六条规定：“当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外”。 (三)在解决上述工期顺延问题的同时，施工企业还应采取有效可行的措施，减少因不可抗力产生的损失。 因为正常情况下，无论是房贷逾期还是信用卡逾期都会产生额外的逾期利息，而且逾期利息通常是比较高的。可是，自己的还款期限是经过放贷机构同意才向后延迟的话，还款的本金跟利息跟之前的都是一样的。 |
| 随便看 |
|
法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。