| 问题 | 建筑工程的施工合同示范文本 |
| 释义 | 一、建筑工程的施工合同示范文本 发包方：_____(以下称甲方) 承包方：_____(以下称乙方) 甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。 1.工程名称：______ 2.工程地点：______ 3.工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程)：共计____份平方米。 4.承包内容： 5.建筑安装工程造价：共计人民币____份元。 6.工程价款和费用的结算依据和付款办法： 7.工程开工日期：____年__月__日 8.工程竣工日期：____年__月__日 9.工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为 依据。 10.甲方主要义务： 11.乙方主要义务 12.违约责任： (1)甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额____‰计算违约金。 (2)乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价___‰计算违约金。 (3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。 (4)工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。 (5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。 13.本合同附件：共___份 14.合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。 15.本合同正本两份，双方各执一份。副本15份，承包方7份，发包方7份，由发包方送建设银行一份。 发包方：______(盖章)法定代表人(签字)：_____ 承包方：______(盖章)法定代表人(签字)：_____ 签约日期：____年__月__日 二、签订施工合同要注意什么 1、合同漏项。就是必须约定的条款没写，给后期决算带来麻烦，在合同签订前，首先，我们可以对照公司合同范本，看看里面有哪些合同组成要素;其次，我们要有一个“连续性”思维方式，可以按照时间先后顺序、工艺流程为主线思考可能存在的问题，从而对合同进行完善，思维是连续的，合同条款应该就不存在太大问题。 2、合同约定条款模糊。一句话可以有两种理解意思，决算时双方均按对自己有利的方式理解，是扯皮的导火索，应杜绝。 3、生搬硬套合同范本，有悖合同签订初衷。为了省事，生搬硬套合同范本，也不考虑合同的可执行性和项目管理模式，结果不但起不到合同指导施工的目的，反而阻碍了施工生产。我个人认为合同签订的前提是方便现场管理、指导现场施工，在这个大前提下再来明确经济条款;否则，可能因合同签订不合理增加管理、施工、监控难度，间接增加项目成本。 4、签字手续不完善。为图省事，签字的时候仅在最后一页的甲方或乙方上签字了事，孰不知合同的重要条款一般都不在最后一页;有些合作方最后扯皮说“最后那页字是我签的，但前面你们换了”或“前面我看都没看就签了”，在打官司的时候法院按照同情弱势群体，合同双方均有知情权的条款执行，吃亏的肯定是我们。切记合同每页都要双方签字。 读者如果需要法律方面的帮助，欢迎到法律咨询网进行法律咨询。 |
| 随便看 |
|
法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。