| 问题 | 工程延期补充协议范本是什么样的？ |
| 释义 | 双方签署工程承包合同时，会对工期做出约定，有时因为设计图纸变更、停电停水等因素会造成工程工期延误。此时，如果经工程师确定可以顺延，双方会订立一份工程延期补充协议，对工期延误做出说明。那么工程延期补充协议范本是什么样的？下面我们一起跟随小编具体了解下。 一、工程延期补充协议范本是什么样的？ 工程延期补充协议 甲方： 乙方： 甲乙双方于 年 月 日签订了一份金额为 元，编号为 的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议： 1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从 年 月 日至 年 月 日)更改为乙方将向甲方提供xx个月的服务(服务时间分为两段从 年 月 日至 年 月 日，以及从 年 月 日至 年 月 日)。 2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。 3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。 4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。 甲方： 乙方： 日期： 二、造成工期延误的原因有哪些？ 因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期可以相应顺延： 1、发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。 2、发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款，致使工程不能正常进行的。 3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行的。 4、设计变更和工程量增加的。 5、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。 6、发生不可抗力。 7、专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。 三、发生工期延误如何处理？ 当发生工期可以顺延的情况时，应按以下做法予以确认。承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内，应将延误的工期向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后的14天内予以确认答复，逾期不予答复，视为报告要求已经被确认。 当然，工程师确认的工期顺延期限应当是事件造成的合理延误，由工程师根据发生事件的具体情况和工期定额、合同文件等的规定予以确认。经工程师确认顺延的工期应该纳入合同工期，作为合同工期的一部分。如果承包人不同意工程师的确认结果，则按合同规定的争议解决方式处理。 综上所述，造成工程工期延误的因素很多，有不可抗力等外在因素，也有人为因素。在工程延期补充协议范本中，写清了造成工程工期延误的原因、顺延的具体时间和纠纷的解决方式等。这是对工程承包合同的一种补充，经过双方签字盖章后，同样具备法律效力。 |
| 随便看 |
|
法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。