网站首页  词典首页

问题	工程停工后如何索赔？赔偿多少钱
释义	在建设工程中，因为工程项目的历程是十分长的，在项目完成之前总会遇到许许多多的问题，最常见的就是遇到工程停工。是那么工程停工后如何索赔？赔偿多少钱呢？下面就由法律网小编为您介绍一下。     一、 工程停工后如何索赔？     （一）建设工程通用条款36.2规定：自索赔事件发生后28天内，向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的报告及有关资料，工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。作为承包人，一旦索赔事件发生，务必按该条款规定在28天内提示索赔报告。     因为发包方的原因造成工程停工，会给承包方带来经济损失。所以一定要及时申请。          （二）工程停工，分临时停工和中途停工退场两种情形，其索赔的范围是不同的。     1、临时停工，其索赔一般为人工停工费、机械停工费两大块。     2、中途停工索赔，包括停工前已经完成工程的人工、材料、机械设备的全部支出，并可要求发包方对各项管理费用、利息、保险费用甚至履行合同可得利益损失进行索赔。     无论临时停工，还是长期停工，签证确认的停工、窝工损失、增加费用，都在索赔的范围之内。     （三）工程停工的索赔成功与否，依赖工程施工过程中签证是否及时、到位。     事到临头、发生纠纷、或者需要索赔时立即签证的话，往往是事倍功半，所以我们诚恳地建议广大的建筑施工行业的各位，施工过程中签证管理工作是一件十分有意义、有价值的事情，无论发包方、承包方，签证与反签证，索赔与反索赔的实践和经验都在不断提高，对策也越来越高明。     二、工程停工后赔偿多少钱？     工程被迫停工，损失是客观存在的，至于向甲方还是总包方索赔要视其过错行为而定。     一般建筑工程索赔费用有两种计算方法：     （一）总费用法，用工程的总费用减去单项工程的合同费用,剩余费用就是索赔费；     （二）分项法，按工程造价中的人工费、机械费、管理费、利润、材料费、保险费、设备费等，逐项进行索赔。     当遇到工程停工的现象时，首先要判断该过错是由甲方还是总包方造成的，如确定造成损失的话，是可以索要赔偿的，一旦索赔事件发生，一定要及时申请。以上便是法律网小编为您整理的“工程停工后如何索赔？赔偿多少钱”全文。如果您还有关于工程项目方面的疑问，欢迎您到法律网咨询专业律师。
随便看	开车撞人的应该怎么办？开车撞人的要如何赔偿？ 工作中不签订双方协议的合同的保险问题有哪些 聘用合同书范本 北京征地补偿费标准是多少？ 企业不和员工签用工合同是否违法 绿化树征地补偿评估的法律规定包括哪些？ 非法集资3.5亿判多少年 酒驾肇事罪量刑标准 2020年上海市征地补偿的计算公式是怎样的 如何认定存在事实劳动关系 上海交通事故自行协商处理协议书怎么写？ 非法吸收公众存款4000万从犯判几年 河北铁路征地补偿标准2020年是怎么样的？ 合同到期前公司没提前解除合同能不能得到赔偿 出售200万假发票如何判刑 重大劳动安全事故罪司法解释 唐山市征地补偿规定内容是怎样的？ 盗窃罪开庭后多久判刑 处理交通事故的办法包括哪些 提出工伤鉴定需要提交哪些材料 什么情况下构成事实劳动关系 湖南省2020年征地补偿标准是多少钱？ 故意伤害致多人轻微伤怎么量刑 蒲城县征地补偿标准是怎么样进行规定的？ 用人单位应当支付经济补偿金的情形有哪些 复杂劳动 复杂文件宪法 复杂的事实构成 复杂结构的法律 复杂醉酒 复权 复核 复核鉴定 复议与诉讼选择原则 复议前置原则 复议后的被告 复议应诉机构 复讯 复辩状 复边条约 复选人 复除 复验 夏勤 夏威夷州宪法 夏威夷求偿案 夏斯伍德 夏蒙 外七国 外事民警

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。