网站首页  词典首页

问题	工程延期情况说明怎么写
释义	一、工程延期情况说明怎么写     致：襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理项目部北京当代园林工程监理有限公司襄汾监理部，由临汾市沈达园林绿化有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程０７标工程合同工期为６０天。（开工日期２０ＸＸ年４月５日，竣工日期２０ＸＸ年６月３日），因以下原因导致工程未能按时完工。     １、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工。     ２、６月份以后温度高，不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种，影响发芽存活率低，只有在立秋后９月份以后进行播种。     特申请延期至２０ＸＸ年１０月２０日，望批准！     ＸＸ有限公司     ２０ＸＸ年５月２５日            二、建筑工程延期违约金的上限是多少？     １、建筑工程延期违约金的上限是根据最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第１６条规定，违约金最高一般不超过３０％。     ２、违约金的数额是双方预先确定的，违约金是—种违约后的补救措施。违约金的支付是独立于履行行为之外的给付。换言之，只要当事人无特别约定，支付违约金的行为不能替代履行合同，当事人不得在支付违约金后而免除履行主债务的义务。（《民法典》第第一百一十四条第三款）。合同对违约金有具体约定的按约定，对违约金无约定或约定不明确的，按没有约定处理。     三、工程延期与工程延误的区别有什么     延期和延误是相当的，是指对承包商而言相当于业主的说法的，即对于承包商来讲，属于业主应承担的责任或原因而造成工期的延长，这种就叫工程延期；属于承包商应承担的责任或原因而造成工期的延长，这种就叫工程延误。     延期和延误都是未按期完成计划，它们的区别就在于延期是由业主承担责任，而延误则是由承包商承担责任。     处理方法：延期应由业主按合同约定予以工期顺延（即工期赔偿），以及承担或有费用和或有利润的赔偿（菲迪克条款下是可以赔偿利润的，而中国的合同范本难以支持利润的索赔）；延误则承包商会被按合同约定的处罚条款和实际竣工后所延误的工期数承担违约金，并就工期延误或有的对业主造成的损失予以赔偿。     以上就是法律网小编为您详细介绍的关于工程延期情况说明怎么写的相关内容，综上所述小编提醒您，所以在工地上的话监理工程师也应对施工现场进行详细考察和分析，并做好有关记录，以便为合理确定工程延期时间提供可靠依据。若您还有什么法律疑问，建议咨询法律网专业律师。          引用法条：     [1]《中华人民共和国民法典》第一百一十四条     [2]《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》
随便看	无证驾驶发生交通事故无责任怎么办 醉驾与电动车带人发生交通事故责任是怎样 离婚时财产权属尚存争议的处理 离婚财产纠纷起诉要注意哪些问题 离婚纠纷管辖原则是怎样 老婆有外遇离婚怎么判 老公有外遇妻子可以主张离婚损害赔偿吗 房屋赠与 房子赠与朋友过户流程 2022年中秋、国庆长假加班，工资咋算 2022年中秋国庆高速免费吗 带薪休假制度仍是 "镜花水月" 带薪休假制度说明 带薪休假制度为何难以落实 今年中秋节放假安排发布 官方解读为何只放2天 被告人的上诉期限是多长 自诉案件的被告人可以上诉吗 如何保障被告人的最后陈述权？ 被告人最后陈述（刑事审判） 2022年关于加班费的规定 2022劳动法公司加班费规定 劳动法中关于加班费的规定有哪些 失信被执行人可以登记结婚吗 失信被执行人是否可以购买飞机票 民间借款合同中既约定利息又约定违约金怎么处理 四圣书 四大奇案 四大教法学派 四川省宪法草案 四班三运转工作制 四班六小时工作制 四等官 四部大人 四院制 四项基本原则 回乡生产 回例 回复原状之诉 回归教育 回归社会学 回族 回本国的倾向 回村执行 回民“大尔代”节日工资 回民职工伙食补贴 回避义务 回避决定 回避决定权主体 回避制度 回避制度

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。