网站首页  词典首页

请输入您要查询的问题：

　

问题 工程工期索赔申请书怎么写
释义
    在现实生活中并不是所有人都是爽快的人，大部分是由性格决定的。而对于企业而言，也并不是所有的企业都是爽快的企业，这个决定的因素就千奇百怪了。因此出现拖欠工程款的情形也就不奇怪了。在这种情形出现的时候我们肯定是需要去索赔的。下面法律网小编就带大家一起来看一下工程工期索赔申请书怎么写吧。
    
    一、工程索赔的通知书怎么写
    致：*********监理有限公司
    兹有我施工单位施工的*********工程，在 年 月 日，大批的当地村民进入施工现场阻止我施工单位施工作业;随后施工单位，监理单位，设计单位和业主单位现场调解仍没有劝服当地村民，并且在此期间政府部门出面协调和设计单位对基础的形式变更后，当地的村民还是到施工现场阻工。
    经上级部门和业主单位的同意，我施工单位于 年 月 日正式停工待命。为了保证复工后的正常进行，停工期间现场的机械设备和周转材料一律停滞在工地，现场施工人员不予放假在现场组织学习和安全教育，等候工程复工;在此停工期间给我施工单位造成较大的经济损失和工期延误。
    停工期间发生的费用及损失如下：
    1、施工人员的误工费;
    2、项目部管理人员的管理费;
    3、机械设备的闲置费;
    4、材料损失的补偿费。
    我施工单位按照合同约定内容的程序向贵监理单位提交费用及工期的索赔意向。
    施工单位：
    日期：
    二、工程索赔期限
    工程索赔的时限是指各类标准施工合同通用条款中规定的，或者是承发包双方在施工合同中约定的提出索赔的时间限制。
    《建设工程施工合同2013年示范文本》第19.3条，规定的索赔时限是28天。《标准施工招标文件2007年版》第23.1条，规定的索赔时限也是28天，同时，还进一步规定，承包人未在28天内提出索赔请求的，即丧失要求追加付款和延长工期的权利。类似超过索赔时限即丧失索赔权利的约定，也常见于承发包双方签订的施工合同之中。
    索赔程序：
    1.提出索赔要求当出现索赔事项时，承包人以书面的索赔通知书形式，在索赔事项发生后的28天以内，向工程师正式提出索赔意向通知。如果超过这个期限，工程师和业主有权拒绝承包人的索赔要求。
    2.报送索赔资料在索赔通知书发出后的28天内，向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料。如果超过这个期限工程师和业主有权拒绝承包人的索赔要求。
    3.工程师答复工程师在收到承包送交的索赔报告有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。
    4.工程师逾期答复后果工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。
    5.持续索赔当索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告，工程师应在28天内给予答复或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。逾期未答复，视为该项索赔成立。
    6.仲裁与诉讼在认真分析研究并与承包人、业主广泛的讨论后，工程师应向承包人和业主提出自己的《索赔处理决定》。工程师的《索赔处理决定》不是终局性的，对承包人和业主都不具有强制性约束力，如果工程师坚持对索赔的答复，承包人或发包人不能接受，即进入仲裁或诉讼程序。
    三、工期索赔的计算方法
    1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。
    2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价，依据参照工程拦标价。
    3、没有按照约定支付的工程款，发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。
    4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用，人工费用，材料周转费用，管理费用等等。
    根据法律规定可以得知，工程索赔申请书的主要内容包括，工程的名称、受理索赔者的全称，索赔理由具体指出合同项下的违约事实及根据等方面的内容。以上便是法律网小编为您带来的关于工程工期索赔申请书怎么写的相关知识，若大家有什么不了解的亦或是有其他疑问的可以咨询法律网的律师。
随便看

　

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。

　

Copyright © 2004-2024 eaola.com All Rights Reserved
更新时间：2025/4/6 5:05:05