网站首页  词典首页

问题	建设工程停工期间损失的责任如何分担
释义	一、建设工程停工期间损失的责任如何分担     建筑工程停工期间损失由谁承担需根据实际情况确定。     1.发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。     2.因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。     3.因不可抗力导致工程延期的，损失由双方合理分担。     二、建设工程质量不合格纠纷的诉讼时效     法律网提醒您，建设工程质量不合格纠纷诉讼时效为三年。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。     《民法典》第一百八十八条     向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。     诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。          三、建设工程质量保修期限是多久     建设工程质量保修期限法律规定如下：     1.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；     2.屋面防水工程、房间和外墙面的防渗漏为5年；     3.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；     4.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年。     法律依据：     《建设工程质量管理条例》第四十条     在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：     （一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；     （二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；     （三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；     （四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。     其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。 建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。               引用法条：     [1]《中华人民共和国民法典》第一百八十八条     [2]《建设工程质量管理条例》第四十条
随便看	工商注册资本认缴与实缴 吸食冰毒怎么样量刑 治安管理处罚决定书内容有哪些 治安管理处罚决定书包括哪些内容 治安管理处罚决定书有哪些内容 违反治安管理没收财物收据 当场行政处罚决定书 工商行政管理机关在行政处罚决定书中如何告知当事人的行政复 治安管理处罚决定书应当载明的内容 治安管理处罚决定书的适用 经济补偿金是否要扣税 重大飞行事故罪 飞行事故调查 主要飞行事故 飞行事故形成的主要原因 刑事诉讼中公检法各自的职权范围及办案原则 城镇职工养老保险新政策 养老保险给付条件? 事业单位养老保险标准是多少 如东养老保险交费标准 养老保险条例哪年实施的 海南省城镇从业人员基本养老保险条例 深圳企业员工社会养老保险条例 企业职工养老保险缴费标准 职工养老保险缴费时间 专家证人 专家证据 专属国际裁判管辖权 专属地域管辖 专属渔区 专属管辖 专属经济区 专属经济区划界 专擅 专政 专政对象 专案法官 专管租界 专职代表制 专职仲裁员 专职律师 专职消防队 专门人民检察院 专门人民检察院 专门人民法院 专门人民法院 专门化大会 专门化规范 专门律师 专门性国际组织

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。