网站首页  词典首页

问题	交通工程延误工期如何处理
释义	一、交通工程延误工期如何处理     交通工程延误工期可以协商或支付违约金。     一方不履行合同义务或者不按照约定履行合同义务的，应当承担继续履行、采取补救措施、赔偿损失的责任。价款的支付：一方不支付价款或者报酬的，另一方可以要求其支付价款或者报酬。     通常会约定一种滞纳金，主要是针对迟延履行合同义务时，进行违约责任">违约责任追究。但是只有在一方严重违约，导致合同解除"     合同解除时，才承担此部分违约金。如果合同继续履行，一般参照“滞纳金”追究违约责任。     《中华人民共和国民法典》第五百八十四条     损害赔偿范围，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益;但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。     二、交通工程延误工期怎么计算     1.工期分析法。依据合同工期的网络进度计划图，对比承包人完成各种原因增加的工程量所需用工时，并考虑工序改变等影响，分析干扰事件发生之后的工期损失，计算索赔值。     2.实测法。承包人在延期事件影响下，完成工程所实际延误的工时。     3.类推法。即用同类工程、同类项目，同类经济技术指标如规模、造价、工期计量标准进行类比，求得各类数据。     4.比例法。即按合同价款或者工程量增减的比例，确定工期增减值。     5.定额法。参考国家发布的工期定额，结合工程的具体情况确定工期延误天数。     6.过错分担法。如果存在两个以上的误期因素，根据当事人造成误期的过错大小或原因力比例决定误期责任的承担。          三、交通工程延误工期纠纷的诉讼时效     法律网提醒您，交通工程延误工期纠纷的诉讼时效是3年。     《民法典》第一百八十八条【普通诉讼时效、最长权利保护期间】向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。     诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。     引用法条：     [1]《中华人民共和国民法典》第一百八十八条     [2]《中华人民共和国民法典》第五百八十四条
随便看	什么是竞业禁止合同？竞业禁止合同的范围和期限 保密协议如何生效 如何保护企业小股东的合法权益 保密协议是否具有法律效力 您是否需要为违反保密协议支付违约金 关于合资企业的股权转让 保密协议的定义是什么 如何保护中小股东的合法权益 您离开后是否需要继续遵守保密协议 什么是保密协议范本 如何有效保护小股东利益 保密协议的有效条件是什么 小股东的权利是什么 技术股东的义务是什么 签署保密协议是否侵犯了我们的言论自由权 法律规定的小股东权益是什么 是否应签署公司保密协议 如果股东不同意股东大会的决定，他们应该怎么办 保密协议包含什么 我可以在签署保密协议后随意辞职吗 股东的查阅权是退股股东应当享有的权利吗 股东能否以股东行为不当侵害公司利益为由提起诉讼 保密协议的处罚标准是什么 商业秘密和竞业禁止的概念有什么区别 特殊情况下如何转让股权 立法机关审查制度 立法机关的产生 立法机关的任期 立法机关的会议 立法机关的分类 立法机关的构成 立法机关的职权 立法机关解释制 立法权 立法权 立法权限的划分 立法条件 立法状况 立法现状调查 立法理由 立法的效力等级 立法的效力范围 立法的滞后性 立法的系统化 立法的超前性 立法的连续性原则 立法社会学 立法程序 立法程序 立法继承

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。