网站首页  词典首页

问题	建筑工程停工损失由谁负责赔偿
释义	一、建筑工程停工损失由谁负责赔偿     1.发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。     2.因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。     3.因不可抗力导致工程延期的，损失由双方合理分担。对于停工损失认定和责任承担问题，法院或仲裁机构首先查明停工原因，确定承担主体，其次根据当事人举证情况，确定损失范围与数额，数额无法确定的，可以根据承包人申请，启动造价鉴定。建筑工程停工损失的内容包括停工期内支付的生产工人工资和提取的职工福利基金、耗用的燃料和动力费，以及应负担的车间经费和企业管理费等。对当事人而言，承包人向发包人索赔停工损失，应当举证证明由于发包人原因导致工程停工，工程停工期间实际支付了建筑工人工资、机械设备租赁费等款项，工程停工与经济损失之间具有直接因果关系。     二、建筑工程停工损失的赔偿内容包括什么     建筑工程停工损失的赔偿内容主要包括以下几项：     1.人工费损失：包括停工、窝工期间工人工资的支付，以及工人低生产效率的损失。     2.材料费损失：因停工导致的材料价格上涨，以及因材料积压、损耗产生的损失。     3.机械费损失：包括机械设备在停工期间的闲置费用，转移和搬运的费用，以及因为机械故障导致的损失。     4.工地管理费：因停工产生的工地管理人员的工资等费用。     5.物价上涨的差价费用：如工人工资、机械租赁费用、材料费用等上涨的费用。     6.可获得工程价款的利息损失：因停工导致无法按时获得工程款项所产生的利息损失。     7.因防止扩大损失而支出的费用：如不可预见的长期停工，施工单位可解除与施工工人的劳务合同，施工期间不要购买材料和增加设备，尽量不要增加机械设备闲置费和材料的仓储费用等。     8.承包人所有的机械设备搁置损失：停工期间承包人的机械设备搁置在施工现场造成的损失，可按机械设备市场租赁费用计算。     9.承包人因停工向第三人支付的违约金或损失赔偿：因工程停工，承包人可能需要向材料供应商、机械设备租赁商、分包商等第三人支付违约金或赔偿损失，这些损失应当由发包人承担。     10.照管、清理和修复工程支出的费用。          三、建筑工程停工损失需要哪些证据     法律网提醒您，建筑工程停工损失需要的证据如下：     1.合同文件和工程计划：这些文件可以提供关于项目计划、预算和合同条款的信息，以及可能发生的停工情况的安排。     2.工程记录和日志：这些记录可以提供关于停工的具体原因、持续时间以及对项目进展的影响的信息。     3.相关文件和通信：这些文件和通信可以提供关于停工的证据，例如停工协议、签证单、通信记录等。     4.财务记录和发票：这些证据可以证明停工造成的财务损失，例如支付给员工的工资、租赁设备的费用等。     5.照片和视频证据：这些证据可以证明施工现场的状况，包括未完成的工程、损坏的设备等。     6.第三方评估或报告：如果可能，可以请专业机构或律师进行评估或出具报告，证明停工损失的情况和责任归属。
随便看	欠薪公司如何维权，欠薪公司如何办 如何计算试用期内辞职的工资 试用期前几天 如果用人单位违规与员工约定试用期，应承担哪些责任 试用期辞职没有签订劳动合同，有工资 试用期内解除劳动合同的条件是什么 如果公司在试用期内支付保险 在试用期内会出现什么问题 试用期内被辞退的赔偿金是多少 劳动争议是否有精神赔偿 如果发生劳动争议，如何撰写仲裁申请书 你在工伤后能享受什么样的待遇 工伤和伤残鉴定需要哪些条件 公司如何处理工业事故 发生工伤事故后如何处理事后赔偿 做出工伤认定决定需要多少天 如何处理工伤事故 如何处理工伤事故 协助职工申请工伤鉴定，争取工伤待遇 如何做工伤鉴定期以外的 工伤鉴定的时限是多少 2020年工伤认定程序有何规定 伤残鉴定怎么能归为一级 如果单位不承认因公死亡怎么办 超过工伤认定、仲裁期限的工伤赔偿纠纷，不超过诉讼期限 伊朗基本法补充条款 伊朗民法典 伊朗领袖 伊格顿 伊犁条约 伊玛目 伊纳留 伊藤博文 伊藤博文 伊里安问题 伊顿 伍人 伍尔夫索恩诉苏俄政府案 伍尔锡 伍廷芳 伍廷芳 伏尔泰 伏法 伏辜 伏辩 伐人用兵、罪人用法 休会 休息时间 休息权 休息权

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。