网站首页  词典首页

问题	工期顺延和工期延误的区别是什么
释义	一、工期顺延和工期延误的区别是什么     工期顺延和工期延误的区别是：     1.工期延误是施工单位组织不力或因管理不善等原因造成的。     2.工期顺延的原因可能是多方面的，可以通过向建设单位、监阀单位申请获得批准而增加工期的。     《民法典》第七百九十五条施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。     第七百九十八条隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。     二、工期顺延的条件     法律网提醒您，工期顺延的条件：     1.发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的；     2.发包人未按合同约定支付工程款的；     3.发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的；     4.设计变更，导致工程量增加的。          三、建筑工程工期顺延有哪些风险     建筑工程工期顺延的风险如下：     1.人工、材料费、机械费价格上涨。一旦工期延长，施工企业很可能面临建筑材料价格上涨，利润空间被压缩，甚至有可能亏损。     2.企业管理费增加。当工期延长时，施工企业需要支付更多的管理人员工资和办公费用，从而造成企业管理费增加。工期越长，施工企业所负担的企业管理费成本也越大。     3.现金流风险。发包方与承包方在签订建设工程施工合同时，一般会约定按工程进度给付相应的工程价款。当出现分期建设、缓建和暂停施工的情况下，施工企业将无法按照合同约定的工程节点获得工程款项。     此时，承包人却又不得不继续支付项目材料、劳务等费用，如此下去必然打乱公司经营策略，给现金流造成巨大压力，甚至可能断裂。     引用法条：     [1]《中华人民共和国民法典》第七百九十五条     [2]《中华人民共和国民法典》第七百九十八条
随便看	公司无故调岗降薪劳动仲裁可以要什么赔偿 工伤鉴定完后下一步 上海工伤鉴定时间多久 工伤认定伤残后公司需要承担什么责任 判决书需要离婚证吗 工伤认定伤残鉴定后下一步怎么办 车祸主次责任医药费怎么赔 离婚损失费赔偿费是多少 非法收养的孩子能上户口吗 判刑还会有退休金吗 无固定劳动期限合同解除赔偿标准 判刑还会行政处罚吗 美容医疗事故属什么地方管 工伤一定要鉴定伤残吗 离婚判决生效书丢了怎么办 工伤一定要鉴定么 判刑还会在看守所吗 盗窃严重者最高判多久 无固定劳动期限合同解除条件 挪用公款归个人使用司法解释 抢劫比盗窃严重？ 没有资质承包工程合同有效吗 盗窃严重还是抢劫严重 死刑判决后的程序 担保人不还钱会怎么样 当事人 当事人主张 当事人协定国际裁判管辖权 当事人协定国际裁判管辖权的准据法 当事人恒定 当事人更换 当事人的近亲属 当事人能力的准据法 当事人自治 当事人自治学说 当事人诉讼 当事人进行主义 当事人追加 当事人陈述 当事国 当事方 当事方同意的法院 当值律师计划 当地性条约 当地法说 当庭宣判 当庭宣判 当然解释 当选 当选商数

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。