网站首页  词典首页

问题	工程验收包括哪些内容？
释义	一、工程验收包括哪些内容？     1.完成建设工程设计和合同约定的各项内容；     2.有完整的技术档案和施工管理资料；     3.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；     4.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；     5.有施工单位签署的工程保修书。     二、工程验收不合格的处理方式     法律网提醒您，工程竣工验收不合格，按以下方式处理：     1.要求进行修复；     2.修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；     3.修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持，因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。     《民法典》第七百九十九条     建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。          三、工程验收的时间     按照最高人民法院相关司法解释的规定，一般按照下述方式来确定竣工日期：     1.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。既然工程已经验收合格了，则将竣工验收合格之日定为竣工日期是比较合理的。     2.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。这种情况在实际纠纷此中经常发生，多数时候发包人有意拖延验收，致使工程无法及时验收，在此情况下，按照最高人民法院的相关司法解释的规定，一般以承包人提交验收报告之日为竣工日期。     3.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。按照相关法律法规规定，工程未经验收合格的不准交付使用。既然发包人在未经验收的情况下就擅自使用了，说明发包人放弃了工程质量的抗辩权，则理应将发包人占有使用建设工程之日视为竣工日期。          引用法条：     [1]《中华人民共和国民法典》第七百九十九条
随便看	完善抚养费制度的意见有哪些 孩子自愿发生性行为算强奸吗？ 妻子如何在丈夫酗酒暴力的情况下争取抚养权 强奸罪与嫖宿幼女罪有什么不同 亲子鉴定的中应注意的原则有哪些 专利知识产权纠纷证据收集需要哪些 变更抚养条件时要考虑什么 知识产权民事举证规定是什么？ 亲子鉴定是否在歧视非婚生子女 离婚时由于孩子抚养费所产生的纠纷怎样解决 女性遭遇强奸怎么搜集证据 知识产权诉讼证据举证责任是如何划分的？ 非婚生子女认领制度是怎样的 强奸罪有哪些犯罪手段？ 怎样正确变更抚养关系 亲子鉴定时应注意哪些原则 诉讼中哪些事实当事人无需举证证明 强奸未遂可能判几年,如何处罚强奸未遂 如何变更抚养权,什么时候时候需要变更抚养权 如何在法庭上出示手机短息证据? 儿子上学开销大，男子告前妻要涨抚养费，是否合理 强奸罪的立案标准是怎么规定的 起诉变更抚养权如何书写起诉状 电子邮件如何在法庭上出示 哪些情况下，法院将孩子判归女方抚养的可能性较大 治安维持法 治安联防 治安警察条例 治安警察法 治安队 治定礼为首 治平通议 治平重法 治朝之法 治粟内史 沿岸国 ❶ 沿岸水 沿岸航运 沿岸贸易权 沿河国 沿海开放城市 沿海群岛 沿革比较法 沿革解释 泊船处 法 法不善有财莫理 法不遗爱 法不阿贵 法与个人利益

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。