网站首页  词典首页

问题	施工单位索赔程序
释义	一、施工单位索赔程序     施工单位索赔程序如下：     1.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；     2.承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。     法律网提醒，索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；     3.在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。     二、施工单位索赔应注意什么     施工单位索赔应注意如下事项：     1.承包人按竣工结算审核约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。     2.承包人按最终结清提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。          三、施工质量不合格如何举报     施工质量不合格的举报要看是否已经竣工，如果是已竣工建筑，首先应向物业公司反应举报，一些小问题物业公司都能解决，物业公司无法解决可向建设局工程处举报。如果是在建工程的质量问题，应先向监理公司或开发商举报，若起不了作用再向当地质量监督站或建设局工程处举报。
随便看	申请回避的对象是谁 敲诈勒索数额巨大可以取保候审吗 行政诉讼一般开庭多久 新劳动合同法年假规定是怎样的 拖欠工程款法律上有什么责任 信用卡诈骗罪报案程序是怎样的 非法集资已立案怎么处理 违规罚款多久必须交 民间借贷判决书下来多久可以申请强制执行 故意伤害罪是过失犯罪吗 刑事拘留超过37天是怎样的情况 合同只盖章不签名合法吗 一般危险物品肇事罪是如何判刑的 解除劳动合同书证明有效吗 刑诉中规定不起诉的情形是怎样的 离婚协议后起诉有效吗 刑事诉讼流程是什么？ 虚开发票罪既遂量刑标准是怎样的 网贷逾期两天应该怎样办 死刑适用条件上的限制是什么 酒精测试198酒驾怎么处罚 套取国家资金处罚标准是如何的 交通违法处理逾期了怎么办 微信诈骗该怎样办 私闯民宅怎么样反击是合法的 关于改变大行政区人民政府（军政委员会）机构与任务的决定 关于改革和发展成人教育的决定 关于改革城市中等教育结构、发展职业技术教育的意见 关于政治体制改革问题 关于救济失业教师与处理学生失学问题的指示 关于更改相当于区和相当于乡的民族自治区的补充指示 关于更改相当于区的民族自治区的指示 关于机关团体和企业事业单位保卫处科在查破案件时 关于来信来访中不服人民法院判决的申诉案件应按审 关于查处森林案件的管辖问囊的联合通知 关于查处重大责任事故的几项暂时规定 关于查处重大责任事故的几项暂行规定 关于正确处理人民内部矛盾的问题 关于死刑案件核准问题的决定 关于民事诉讼等费用的法律 关于民族平等和保护少数民族权利的法律草案 关于民族或“自治化”问题 关于民族问题的批评意见 关于民航系统的案件由地方公安机关、人民检察院和 关于法的交换观点 关于法院的法令 关于法院的第一号法令 关于法院的第三号法令 关于法院的第二号法令 关于清理和纠正检察机关直接受理侦查案件超期羁押犯罪嫌疑人问题的通知

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。