一、项目的定额工期与合同工期有什么区别
定额工期是在一定的经济和社会条件下，在一定时间内由建设行政主管部门制订并发布项目建设所消耗的时间标准。定额工期具有一定的法规性。对具体建设项目的建设工期确定具有指导意义，体现了合理建设工期，反映了一定时期国家、地区或部门不同建设项目的建设和管理水平。
合同工期是在定额工期的指导下，由工程建设的承发包双方根据项目建设的具体情况，经招标投标或协商一致后在承包合同书中确认的建设工期。合同工期一经鉴定，对合同双方都具有强制性约束作用，受到国家经济合同法的保护和制约。
二、建设工程合同工期延误怎么办
在施工实践当中，我们经常会碰到工期延误的情况，其实在特定的情况下工期是可以允许顺延的，而造成工期顺延的情况也是比较多的。建设工程合同工期延误时可以合法顺延的情况：
1、工程量增加；
2、发包人变更设计；
3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；
4、发包人未按约支付工程款；
5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当；
6、工程质量鉴定；
7、不可抗力或其他因素。
保证按合同约定时间竣工是施工单位的主要合同义务之一，实际竣工时出现工期延误而又无合法免责事由的，施工单位就需要承担工期延误的法律责任。
三、工程合同工期顺延情形
1、发包人未按合同约定时间开工的，以实际开工时间作为工期的起算点，工期向后顺延相应迟延开工的时间。
2、虽然进场，但开工条件不具备的。如达不到开工的客观条件或者法定条件，如工地未满足合同约定的开工要求，法律上相关审批手续未办妥等。
3、发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的。
4、发包人未按合同约定支付工程款的。
5、发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的。
6、设计变更，导致工程量增加的。
7、发包人提供的测量基准点、基准线和水准点、勘察报告及其他书面资料存在错误或疏漏的。
8、发包人增加合同外工程的，该工程另行计算工期，在原合同工期中顺延。
9、非发包人原因造成停水、停电、停气等累计超过8小时的（本条在2013版施工合同中已经删除，所以本条并非必然可以顺延工期的情形，部分合同专用合同条款中已约定停水、停电、停气的风险由承包人承担）。
10、发包方供应材料的，因发包供应材料迟延造成工期延误的。
11、不可扩抗力，如台风造成、政府指令（如高考、召开重要会议）要求停工等。
12、非承包人原因而发包人要求停工的。
13、非承包人原因而监理单位指令停工的。
14、承包人按合同约定程序完成隐蔽工程后发包人要求开挖重新验收，且验收结合格的。
15、发包人直接发包工程的施工人原因造成工期延误的。
16、发包人与承包人在施工过程中因已完成工程质量产生争议，承包人为避免损失扩大暂停施工，但最终确定已完成工程质量合格的。
17、发包人未协调好土地权属问题、相邻关系等问题，相关第三人影响承包人正常施工的。
18、因异常恶劣气候但未达到不可抗力情形下造成工期延误的。
19、不利物质条件但未达到不可抗力情形下造成工期延误。
20、其他因发包方原因造成工期延误的情形。
以上是法律网小编为您详细介绍的关于项目的定额工期与合同工期有什么区别的内容，项目的定额工期与合同工期其实是有所区别的，合同工期是在定额工期的指导下由双方协商进行约定的，具有法律效力，若您还有什么法律上的问题，建议咨询法律网专业律师，我们将竭诚为您服务。
- 婚姻法规定的医学上认为不应当结婚的疾病
- 发现食品生产日期被涂改,能主张十倍惩罚赔偿吗
- 生活中一定要知道的32条法律小概念
- 销售商品条码过期如何处罚
- 产品质量纠纷案件谁应是原告
- 法律禁止结婚的疾病
- 在店里卖的产品质量问题找谁
- 拟制血亲可以结婚吗
- 电商平台的电子产品质量问题运费谁承担
- 产品质量不合格属于欺诈吗
- 直系血亲可以结婚吗
- 产品质量纠纷是否属于侵权纠纷
- 三代亲戚可以结婚吗
- 产品质量可以构成欺诈吗
- 表亲可以结婚吗
- 产品质量问题经销商负什么责任
- 结婚的条件
- 过敏属于产品质量问题吗
- 不可不知的婚姻法关于结婚的十个基本常识
- 10个必知的婚姻法常识！
- 买黄金戎子产品质量问题找谁
- 婚前调查内容，婚前调查合法吗？
- 产品质量瑕疵可以主张多少赔偿
- 产品侵权怎么起诉
- 补办结婚证前购房，离婚房产如何分割
- 摩洛哥磷酸盐矿案
- 摩洛哥美国国民权利案
- 摩洛哥西班牙保护区求偿案
- 摩纳哥公国国徽
- 摩纳哥公国国旗
- 摩纳哥公国国歌
- 摩纳哥公国宪法
- 摩纳哥公国首都
- 摩纳哥政党制度
- 摩罗案
- 摩腾森诉彼得斯案
- 摩西
- 摩西十诫
- 摩西律法
- 摩诃婆罗多
- 摸底排队
- 摹仿笔迹
- 摹似画像
- 撒利克法典
- 撒拉族
- 撤回上诉
- 撤回抗诉
- 撤回抗诉
- 撤回自诉
- 撤回诉讼