问题 | 哪些情况下可以延长工期 |
释义 | 一、哪些情况下可以延长工期 以下情况下可以延长工期: 1.施工单位未按约定提供图纸和开工条件; 2.施工单位未按约定支付预付款和进度款,导致施工不能正常进行; 3.施工单位指定的代表未按约定提供指令和批准,导致施工不能正常进行; 4.设计变更和工程量增加; 5.一周内,非施工单位因停水、停电、停气导致停工超过8小时; 6.隐蔽工程前,施工企业发出检查通知,施工单位未及时检查; 7.其它。 二、延长工期是违约吗 法律网提醒您,施工方拖延工期是违约行为,一般按照合同约定赔偿,合同如果没有约定的,按照实际造成的损失赔偿。双方可以就赔偿事宜进行协商,协商不成可以向法院提起诉讼。 《中华人民共和国民法典》第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 三、延长工期纠纷的诉讼时效 延长工期纠纷的诉讼时效是3年时间。 《中华人民共和国民法典》第一百八十八条【普通诉讼时效、最长权利保护期间】向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。 诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是,自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。 引用法条: [1]《中华人民共和国民法典》第五百七十七条 [2]《中华人民共和国民法典》第一百八十八条 |
随便看 |
|
法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析,是法律学习是实务的有利工具。