网站首页  词典首页

问题	工期拖延索赔的案例分析
释义	一、工期拖延索赔的案例分析     因发包人原因，如拖欠进度款、没有按时提供原材料等导致工期延误的，承包人可以要求赔偿。     根据合同法规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。通常具体而言，承包人都可以要求赔偿以下费用：     1、人工费损失。如停工、窝工的工人工资；工人低生产效率的损失；膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。     2、材料费损失。诸如由于工期拖延，材料价格上涨带来的差价损失等。     3、机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失，转移搬运带来的损失等相关费用。     4、工地管理费。诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。     5、物价上涨的差生的差价费用。诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。      　　二、工期拖延存在的几种情况     与工期拖延相关的费用索赔是一个很复杂的问题，可能存在不同的情况，其影响也是不同的。主要有以下几种情况：     1、由于业主的原因带来的干扰造成工程尽管没有停工，但一直持续处于效率低下混乱的状况下施工。这样不仅工期拖延，而且也有费用损失，包括人员、机械设备低效率损失、现场管理费用和总部管理费用损失及其他材料方面的损失。     2、由于业主方原因致使整个工地停工，则所有人员、材料、设备闲置，承包商还要支付现场管理费用，并且承包商因为工作量的减少而导致总部管理费用的减少。     3、因业主方的原因对非关键线路施工造成停工，那么总工期不延长。但如果因这种干扰给承包商带来损失，承包商就有权提出相应的费用索赔。当然在干扰发生时，承包方有义务尽可能的减少损失。           　　法律依据：     《中华人民共和国合同法》     第四十二条　当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：     （一）假借订立合同，恶意进行磋商；     （二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；     （三）有其他违背诚实信用原则的行为。     以上就是法律网小编为您解答有关工期拖延索赔的案例分析的问题。诚实守信不仅是道德要求，同时也是法律上的一项基本原则。双方在签订合同的时候，需要遵循诚实守信原则。如果您对工期有任何疑问，欢迎咨询法律网律师。
随便看	怎样认定合同显示公平 无证驾驶法院判决吗 有低保的迁户口后还有吗 发生交通事故后的处理流程是什么 租房合同中的霸王条款可以怎么处理 酒后驾驶摩托车算不算属于酒驾呢 房屋买卖合同中介有盖章没签字有效吗 合同生效具备哪些要件 婚后买的房子离婚后怎么卖掉 房子婚后买属于夫妻共同财产吗 根据法律规定醉驾多久移交检察院 什么是监护人证明 定金违约怎么有办法弥补 被强制执行没钱怎么办 劳动能力鉴定程序有哪些 婚后按揭买房离婚归谁 监外执行需要担保人吗 追尾车辆定损流程 出租人有权提前收回房屋吗 合同没写违约金怎么赔 单位受贿罪怎么量刑 专家观点：带薪年休假核心是“带薪” 《职工带薪年休假条例》对职工薪酬的法规保障 职工可以享受到的带薪年休假是多少天 一男子酒后驾驶摩托看微信 诉讼证据学 诉讼证明 诉讼请求 诉讼费用 诉讼费用担保 诉讼费用担保 诉讼费用救助 诉讼费用的担保 诉讼资料副本制作费 诉讼资格 诉诸战争 诉诸武力 诋欺 诏 诏书 诏令 诏敕 诏权 诏条 诏狱 诏狱惨言 试判 试用期限 试行定额 试行法

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。