网站首页  词典首页

问题	建设工程纠纷处理方式有哪些
释义	一、建设工程纠纷处理方式有哪些     （一）建设工程合同纠纷处理过程中，不轻易打官司；在合同履行中，要及时签证及保存相关证据。     （二）建筑工程纠纷发生时，应学会最大程度地保护企业利益，防患于未然。     （三）纠纷处理方法的多样化。诉讼方式以外，其实，你看创业项目。纠纷处理的方法还有：口头、书面、律师函、诉前调解等四种。这五种处理方式不一定是渐进式的，而是在处理过程中交互使用，才能达到最好效果。             　　二、工程纠纷诉讼时效是多久     我国法律规定，工程欠款的诉讼时效为两年，从知道或应当知道拖欠行为起算。诉讼时效可以通过一定的主张权利行为得以中断，中断后诉讼时效可以重新计算。      　　三、工程纠纷有哪些     （一）发包方拖欠工程款违约纠纷     这种违约纠纷的特点是，工程款是可以确定的，故这种纠纷法律比较简单。这类纠纷形成的主要原因发包方没有任何正当理由违约拖欠，主要表现为的发包方无力支付工程款;发包方有支付能力无故拖欠工程款。     （二）关于总包、分包问题引起的工程款纠纷     这种纠纷法律关系较为复杂。这种纠纷主要表现为承包方分包在程序上有瑕疵，发包方事后不予承认分包合同的合法性，从而引起的纠纷。     （三）竣工结算报告争议引发的工程款纠纷     这种纠纷主要表现为：承包方制作结算文件递交发包方，未取得递交结算文件的证据，发包方不予答复且事后不承认收到；承包方制作结算文件递交发包方，发包方不予答复；承包方制作结算文件递交发包方，发包方不予认可而引发的工程款结算纠纷。     （四）建筑材料品质之争引起的工程款纠纷     这种表现纠纷主要表现为：建设工程招投标时对工程主要建筑材料品质有所要求或承诺，但由于建筑材料市场供求关系的影响，有时使得承包方转而采用合同外的其他建材，引起结算纠纷。     （五）质保金纠纷     该类纠纷主要表现为建设工程竣工后出现维修事项，承包人在保修期内履行了维修义务但无法直接取得证据，发包方事后不予承认维修事实以承包方未尽保修义务为由拒不支付工程款引发了纠纷。     （六）合同瑕疵引发的工程款纠纷     合同瑕疵引发的工程款纠纷主要表现为：承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的建设工程施工合同引发合同无效纠纷。     （七）包含工期延误的工程款纠纷     这类纠纷较为复杂。纠纷主要表现为发包方未能提供合格的施工进场条件、中途擅改设计、未按工程进度支付进度款、建设工程材料不能及时供应从而造成停工、窝工、恶劣天气等原因承包方要求顺延工期未经有效确认，工程竣工后在结算方面发包方要求承包方承担工期延误责任，往往使案件变得较为复杂。     一般来说，工程纠纷想要解决的方式有很多种，当然最好就是和解了，如果和解不了只能提起诉讼。以上便是法律网小编为您带来关于建设工程纠纷处理方式有哪些的相关内容，若大家有什么不了解的或者是有其他疑问的可以咨询法律网的律师。
随便看	浙江破获特大网络赌博案 职务侵占可以和解吗 职务侵占可以自诉吗 职务侵占35万可以取保候审吗 高利转贷无效怎么处理 借高利贷还不起怎么办，不还违法吗 刑事责任和民事责任的区别 刑事责任和民事赔偿的关系 入室盗窃和入户盗窃一样吗 入户盗窃 刚偷2元被捉 工作13年被辞退可以要求补齐社保吗 工作13年被辞退公司是否违约 辞退不开辞退证明怎么办 捡了部手机怎么成了盗窃 盗窃手机拘留7天,属于什么罪 受害人如何要求赔偿？ 打篮球时受伤，参与人是否应该参与赔偿 诈骗立案后抓不到人怎么判 诈骗案找不到人就不立案吗 诈骗案找不到嫌疑人如何结案 员工上班途中车祸 上班途中自己摔倒骨折单位有责任吗 网贷还不起了怎么办，会连累家人吗 网贷还不起了怎么办，会连累家人吗 肇事者不赔钱会坐牢吗 检查制度 检校 检疫 检验 棉花加工厂消防安全管理之诉 棍棒纪律 棠阴比事 森林林木所有权、承包造林权被侵犯之诉 森林检察院 森林检察院 森林法 森林法院 森林法院 森林的林木、林地所有权、使用权管理之诉 森林管理之诉 森林采伐更新管理之诉 森林防火管理之诉 椓刑 楔形文字法 楔形文字法 楔形骨折 楚王案 楼邦彦 概念法学 概括主义

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。