网站首页  词典首页

问题	建筑工程发包方违约怎么办
释义	一、建筑工程发包方违约怎么办     根据《合同法》第283条、第284条、第285条的规定，发包人应当对以下违约行为负违约责任：     1、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。建设工程合同在性质上属于承揽合同，发包方作为承揽合同的定作人，应当按照合同的约定尽协助义务，发包人未按照约定的时间和要求向承包人提供建设工程基础性资料造成工程无法按期开工的，发包人应当为此承担相应的违约责任。     2、因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。所谓中途停建，即工程按照合同进行正常建设的过程中，因为某种原因不能继续进行;所谓缓建，即工程按照合同进行建设施工过程中，因某种原因推迟工程的进度或者部分停建，待条件成熟时工程继续进行。因发包人原因造成工程停建缓建的，发包人一方面应当采取措施减少损失，另一方面应当赔偿因工程停建、缓建给承包人造成的损失。     3、因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。           　　二、对违法发包行为如何处罚     对建设单位将工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的，将处以50万元以上100万元以下罚款;对建设单位将建设工程肢解发包的，将处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款;对认定有转包、违法分包违法行为的施工单位，将没收违法所得，并处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款，情节严重的，吊销资质证书;对认定有挂靠行为的施工单位或个人，以及对认定有转让、出借资质证书、以其他方式允许他人以本单位的名义承揽工程的施工单位，将处以工程合同价款2%以上4%以下的罚款;对建设单位、施工单位给予单位罚款处罚的，对直接责任人员处以罚款数额5%以上10%以下的罚款。      　　三、发包违约责任的法律依据     《合同法》     第二百八十三条 发包人违约责任     发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。     第二百八十四条 发包人原因致工程停建、缓建的责任     因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。     根据法律规定可以得知，建筑工程发包方违约的，依照法律规定发包人应当对其违约行为所带来的损害承担违约责任。以上便是法律网小编为您带来的关于建筑工程发包方违约怎么办的相关知识，若大家有什么不了解的亦或是有其他疑问的可以咨询法律网的律师。          引用法条：     [1]《中华人民共和国合同法》第两百八十三条     [2]《中华人民共和国合同法》第两百八十四条     [3]《中华人民共和国合同法》第两百八十五条
随便看	起草合同时的法律问题都有哪些 对管辖权有异议可以写答辩书吗 合同签订时间与合同开始时间有什么区别吗 专利权终止的情形 专利实施许可的费用怎么确定? 土地转让合同履行完毕可解除吗 离婚过错方赔偿答辩状是怎样的？ 管辖异议法院必须裁定吗 如果没有过错男方提离婚要赔偿吗 多个合同履行地如何确定管辖 关于专利实施许可合同的内容 合同履行地法院管辖如何确定 离婚时支付补偿金的情形有哪些？ 委托人变更申请的流程是如何进行的 管辖异议申请书可以补充提交吗 协议离婚和诉讼离婚的区别？ 管辖异议申请需要附证据吗 专利实施许可合同为什么要备案? 合同订立有哪几个阶段 什么情况可以提出单方可以离婚 管辖异议裁定错误怎么办 夫妻离婚能得多少经济赔偿 对委托人资格的法定要求有哪些 专利公共利益强制许可的情形有哪些? 结婚六年离婚怎么赔偿？ 境外企业工资总量宏观调控和社会保险制度改革办法 境外投资外汇管理之诉 境外金融中心 增修条例备考 增修约法大纲 增修蓝田公约 增值税管理之诉 增入诸儒议论杜氏通典详节 增减人罪 增减年状 增收节支奖 增秩 增订刑部说帖 墨刑 墨子 墨家 墨洛温王朝 墨索里尼 墨西哥合众国国徽 墨西哥合众国国旗 墨西哥合众国国歌 墨西哥合众国首都 墨西哥政党制度 墨西哥政治组织和选举程序法 墨西哥联合铁路公司求偿案

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。