网站首页  词典首页

问题	施工合同违约责任怎么写
释义	一、对合同违约责任怎么写     1、违约责任承担方式     当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。     2、违约责任条款约定     违约责任可由合同各方在合同里面作详细约定，对于延迟交付货物或者交付货款的可以约定延迟履行违约金。还可以约定一条总的违约条款：“任何一方违反本协议导致本协议无法继续履行的，违约方需赔偿守约方违约金人民币元，该违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方应赔偿守约方所有实际损失。     3、损害赔偿的范围     当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。     经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。     4、违约金     当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。     约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。          二、建设工程施工合同中的违约责任有哪些     在建设工程施工承包合同中，发包人的主要义务包括做好施工前的各项准备工作、为施工人提供必要的现场条件和配合承包人的工作、按照合同规定向施工人支付工程价款、进行必要的监督检查、组织竣工验收和竣工结算等。     如果合同约定由发包人提供场地、技术资料，而发包人未按约定的时间和要求提供这些条件，或发包人未按约定支付工程款，发包人应承担违约责任，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失，承包人有权要求工期和费用索赔。     三、合同违约的赔偿范围     除了法律另有详细的规定外，赔偿范围应当包括：     1、债务不履行的损害赔偿。包括可得利益（履行利益）和信赖利益。     2、因合同解除而产生的损害赔偿。     （1）债权人订立合同所支出的必权费用；     （2）债权人因相信合同能够履行而做准备所支出的必要费用；     （3）债权人因失去与他人订立合同机会所造成的损失。     （4）债权人已经履行合同义务时，债务人因拒不履行返还给付物的义务给债务人造成的损失。     （5）债权人已经受领债务的给付物时，因归还该物而支出的必要费用。     上述就是施工合同违约责任怎么写，拟写违约金需要注意的事项。拟写合同的违约条款的时候一定要仔细认真，严格推敲。争取为自己一方争取最大的利益，减少自己一方因为对方违约而产生的损失，明确对方的责任，减少在对方违约的情况下本方所要承担的诉讼风险。更多相关知识您可以咨询唐山律师。     引用法条：     [1]《中华人民共和国消费者权益保护法》
随便看	注册资本和股本的金额一样吗 保释的人能出国吗 买二手房屋的流程具体是怎样的 行政不作为及法律责任承担 在办公司注册资本验资吗 拘留可以出钱保释吗 认购小于注册资本合法吗？ 城管行政不作为时限 购买二手房的是否也可以向银行申请按揭贷款 派出所行政不作为去哪里告 注册资本登记改革方案的制定需要按照法定流程吗？ 烧山保释要多少钱 买卖二手房违约金怎么算？ 行政不作为起诉状 取保候审还用赔偿对方钱吗 注册资本变更如何变更章程？ 行政不作为的判断标准 买卖二手房要审查的事项有哪些 二手房的使用年限是多久？ 重庆二手房买卖政策是什么？ 团伙敲诈勒索能保释吗 增加注册资本认缴期限是多久？ 滥伐林木较多能保释吗 购买二手房要注意的陷阱包括哪些 派出所行政不作为怎么办 查理·卓别林案 查理一世 查理河桥梁公司诉华伦桥梁公司案 查瓜拉马斯条约 查票表决制 查缉走私 查良鉴 查询 查询、冻结存款、汇款 查问权 柬埔寨爱国、民主、民族大团结阵线政治纲领 柯 柯克 柯列茨基 柯勒 柯尔克孜族 柯恩 柯罗文 柯罗维茨 柯英 柯英 柯蒂 柱下史 柱色谱法 柳宗元

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。