网站首页  词典首页

问题	建筑工程工期索赔成立的条件
释义	一、建筑工程工期索赔成立的条件     1、发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失；     2、因工程变更造成的时间、费用损失；     3、由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加；     4、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加；     5、发包人延误支付期限造成承包人的损失；     6、合同规定以外的项目进行检验，且检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用；     7、非承包人的原因导致工程暂时停工；     8、物价上涨，法规变化及其他。          二、最新建筑工程索赔范本     索赔单位：福建XX工程建设有限公司     监理单位：XX工程管理（集团）有限公司福州分公司宁德项目部     致：XX工程管理（集团）有限公司福州分公司宁德项目部     索赔的详细理由及经过：我公司承建的福安市XX停车场边坡挡土墙工程，因2011年8月30日遭受不可抗拒台风‘南玛都’的影响，造成广场右侧已完成边坡挡土墙工程的部分基础及钢筋被滑坡土方掩埋并造成移位长达90多米，具体造成损失工程量如下：     一、挡土墙基础垫层：90m（长）×1.3m（宽）×0.1m（厚）=11.7m3；     二、机械（小松挖掘机型号230）吊钢筋、清土方、重新浇注基础合计工作台班：壹拾伍小时整（15小时）；     三、人工清理淤泥方量：32m3；     四、挡土墙钢筋被掩埋损失工程量：1.5吨；五、人工重新绑扎挡土墙基础钢筋：3工日×3人=9工日；     六、管理费用：我公司用三天时间抢修被掩埋的基础及钢筋。现对以上事项提出索赔。索赔单位负责人（签字）：     日期：年 月 日     工程索赔意向通知书于年月日收到项目监理机构签收人：     日期：年 月 日     三、工期索赔的计算方法     1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。     2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价，依据参照工程拦标价。     3、没有按照约定支付的工程款，发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。     4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用，人工费用，材料周转费用，管理费用等等。     通过学习了法律网小编带来的这一篇文章，我们了解到了，建筑工程工期索赔成立的条件包含了一些？比如，发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失；以及因工程变更造成的时间、费用损失；以上就是法律网小编的总结，感谢您的阅读。
随便看	离婚女方提出住房补助可以吗 夫妻有债务能离婚吗 买房的人没过户怎么办理吗 因结婚所负债务算共同债务吗 婚姻期间债务如何分担 离婚只由一方承担债务可以吗 离婚后的共同债务的偿还 与外国人结婚和离婚要注意什么？ 我国公民与外国人在境外要求离婚处理 老公在国外是否可以协议离婚 小议离婚案件中公积金执行方式 有户籍无产权可享受动迁利益吗 无产权证房屋买卖引发纠纷 难受法律充分保护 合同履行完毕能否解除合同 股份抵押借款协议范本 股份质押合同纠纷中质权的实现 被电子诈骗怎么处理 婚前按揭购房，离婚如何分割 父母出资60万元购房 离婚如何分割闹到法院 婚后父母出资购房不一定是个人财产 婚后父母出资买房属于共同财产吗 婚后父母出资买房，离婚怎么分 可以以孩子的名义买房吗 爸妈买的房，该归谁？ 2022民法典最新夫妻共同财产规定 校长 样本检材 样本比对条件 核事故或辐射紧急情况援助公约 核准 核准书 核基地津贴 核对票数 核损害 核材料的实质保护公约 核材料管理之诉 核材料许可证管理之诉 核武器 核能方面第三当事者责任公约（修正本） 核能方面第三当事者责任巴黎公约的补充公约（修正本） 核船舶 核试验案 根据地苏维埃政府 根据非常征用权的扣船 根本制度 根本法 根本法 格 格 格内斯特

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。