网站首页  词典首页

问题	工期顺延和工期延误的区别在于
释义	一、工期顺延和工期延误的区别在于     工期顺延和工期延误的主要区别如下：     1.工期延误是施工单位组织不力或因管理不善等原因造成的。     2.工期延期的原因可能是多方面的，可以通过向建设单位、监阀单位申请获得批准而增加工期的。     法律网提醒您，根据《中华人民共和国民法典》第七百九十八条规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。     二、工期顺延的情况有哪些     1.施工单位未按约定提供图纸和开工条件;     2.施工单位未按约定支付预付款和进度款，导致施工不能正常进行;     3.施工单位指定的代表未按约定提供指令和批准，导致施工不能正常进行;     4.设计变更和工程量增加;     5.一周内，非施工单位因停水、停电、停气导致停工超过8小时;     6.隐蔽工程前，施工企业发出检查通知，施工单位未及时检查;     7.施工单位未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地等。     《中华人民共和国民法典》第八百零三条     发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。          三、工期顺延后可以要求赔偿吗     建筑工程工期顺延后，建房单位可以要求施工单位按合同约定赔偿，如果没有约定的，按实际造成的损失赔偿，如果施工单位不赔偿的，建设单位可以起诉施工单位。     《中华人民共和国民法典》第五百九十条     当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。     引用法条：     [1]《中华人民共和国民法典》第八百零三条     [2]《中华人民共和国民法典》第五百九十条     [3]《中华人民共和国民法典》第七百九十八条
随便看	生产销售有毒有害食品罪要如何定罪量刑 满足什么条件专利申请才会受理 信用卡诈骗罪量刑标准 免除处罚情节包括什么,减轻处罚的情形有哪些 专利申请的复审是什么 什么是无罪判决和免除刑罚,二者的区别有哪些 不予受理的专利申请包括了哪些 非法转让、倒卖土地使用权罪的犯罪构成及量刑标准 如何书写权利要求书 技术开发合同样本怎么写 本国优先权与外国优先权区别 专利申请优先权必须具备的条件有哪些 聚众斗殴罪判刑标准是怎样的 专利申请的受理和不予受理的具体情形有哪些 正当防卫致人死亡要判刑吗 专利申请有哪些基本原则 聚众斗殴判刑标准是什么 职务犯罪处罚标准是什么 教唆未成年人如何处罚，教唆未遂如何处罚 信用卡恶意透支多少金额构成信用卡诈骗罪 专利申请流程步骤具体是怎样的 具体如何确定专利权和专利申请权归属 数额、情节会谈纪要 入室盗窃之量刑是怎样的 前置审查有哪些类型 国际海峡 国际海底区域 国际海底管理局 国际海底管理局企业部 国际海底管理局和国际海洋法法庭筹备委员会 国际海洋勘探委员会公约 国际海洋法 国际海洋法法庭 国际海洋法法庭 国际海港制度公约 国际海运协会 国际消费者联盟组织 国际消除一切形式种族歧视组织 国际清算银行 国际渔业公司案 国际湖泊 国际热带木材协定 国际环境法 国际环境法理事会 国际电信公约 国际电信联盟 国际电报公约 国际电报联盟 国际电联 国际砂糖协定

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。