网站首页  词典首页

问题	建筑工程施工协议样本
释义	一、建筑工程施工协议样本     发包人（全称）:__________________________________________________________________     承包人（全称）:__________________________________________________________________     依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。     一、工程概况     工程名称:______________________________________________________________________     工程地点:______________________________________________________________________     工程内容:______________________________________________________________________     群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号:___________________     资金来源:______________________________________________________________________     二、工程承包范围     承包范围:______________________________________________________________________     三、合同工期:     开工日期:______________________________________________________________________     竣工日期:______________________________________________________________________     合同工期总日历天数_________________天     四、质量标准     工程质量标准:__________________________________________________________________     五、合同价款     金额（大写）:_____________________________元（人民币）     ￥:_____________________________元     六、组成合同的文件     组成本合同的文件包括:     1、本合同协议书     2、中标通知书     3、投标书及其附件     4、本合同专用条款     5、本合同通用条款     6、标准、规范及有关技术文件     7、图纸     8、工程量清单     9、工程报价单或预算书     双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。     七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分中分别赋予它们的定义相同。     八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。建筑工程施工合同范本。     九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。     十、合同生效     合同订立时间:________年__________月__________日     合同订立地点:_________________________________________________________________     本合同双方约定_________________________________________________________后生效。     发包人:（公章）_______________________承包人:（公章）______________________________     住所:_______________________________住所:______________________________________     法定代表人:_________________________法定代表人:________________________________     委托代表人:_________________________委托代表人:________________________________     电话:_______________________________电话:______________________________________     传真:_______________________________传真:______________________________________     开户银行:___________________________开户银行:__________________________________     账号:_______________________________账号:______________________________________     邮政编码:__________________________邮政编码:_________________________________。          二、建筑工程施工协议样本（二）     甲方：身份证号码： （以下简称甲方）     乙方： 身份证号码： （以下简称乙方）     甲、乙双方方为共同承包建设__________工程及相关配套工程项目的施工（具体内容以分包合同为准），经双方友好、坦诚协商，现达成如下协议：     第一章 项目概况及合作条件     本工程项目总建筑面积为_____平方米，工程总价为_____万元人民币。     经过双方方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右，因此本工程项目计划投资 _____万元。     本工程项目的投资、股份比例分配如下：     甲方_____投资_____万元，占_____ %;     乙方_____以工程项目及技术投资，占_____ %;     业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。     投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用帐户_____上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。     第二章 工程管理责任及分工     该项目工程管理责任及分工如下     该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____ 主管;     该项目的会计日常工作由_____负责管理，出纳日常工作由_____方负责管理。     材料采购及其他     在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同意确认后方可进行。     在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。     合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。     第三章 利益分享和风险承担     利润、风险分配     该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成 本费用后，按照甲、乙双方各50%比例分享承担。     本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。     第四章 其 他     资金和管理     该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。     该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实，并存在开 立专用帐户上，专款专用。     该项目运营后，每个月 号开一次工程进度例会，讨论工程相关事情。     出纳与财务管理     财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作双股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。     合同争议与免责     该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违 约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所 发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商 解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。     在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。     本协议生效、终止及其他     与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。     本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。     本协议一式二份，合作各方各执一份，本协议自合作双方签字盖章之后生效。     本协议于_____年_____月_____日，由合作双方在中国_____市签字。     甲 方：（签字）     乙 方：（签字）     三、建筑工程施工协议样本（三）     甲方:______________（以下简称甲方）     乙方:______________（以下简称乙方）     依照、工程承包合同条例>等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:     一、工程名称:______________     二、工程地点:______________     三、工程项目:总建筑面积约_______平方米（栋楼）。     四、进场时间:定于_________年_________月底前（以进场通知书为准）。     五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部内容）本工程不得分包、转包。     六、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。建筑工程施工合同范本。     七、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为_________天。     八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。     九、工程造价:本工程投资额约_________亿元人民币。     十、结算方式和计价标准:     1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行、和，取费类别按工程类别。     2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作 量签证单据实结算。     3、工人工资单价:执行35元/工日。     4、施工措施费按取费标准的60%计算;     5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。     6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。     7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。     十一、付款办式:     1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。     2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。     十二、协议履约金的支付与返还     1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。     2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订。     3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。     4、具体事宜以正式施工合同为准。     十三、甲方责任及义务     1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。     2、负责三通一平，提供材料堆放场地。     3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。     4、负责协调施工期间的各种外界干扰。     5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。     6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。     十四、乙方责任及义务     1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。     2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。     3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。     4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。     5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。     6、对于见证取样的材料，如:钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。     7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。     8、乙方必须参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。     十五、违约责任     （1）、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。     （2）乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。     （3）本协议与正签合同具有同等法律效力。     十六、本协议作为正签的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。     甲方:_______乙方:_______     法定代表人:_______法定代表人:_______     地址:_______地址:_______     ______________年_______月_______日     以上就是法律网小编为大家整理介绍的关于建筑工程施工协议样本等相关法律知识。综上所述，签订了建筑施工合同，双方就结成一定的经济关系，在施工过程中出现问题的时候，才能用合同约定做依据，签订合同也是为了顺利的完成建筑工程。如果您还有其他的法律问题，欢迎咨询法律网，我们会有专业的律师为您提供帮助。
随便看	整形医疗事故鉴定在哪里鉴定的 侵犯著作权行为如何获得证据 诉讼时效为保护债权设定了多久的期限 刑事拘留是否必然会导致判刑 保全在先的债权能否优先获得支付 天津医疗事故罪立案标准的规定是什么 帮信罪三十万判刑涉及哪些法律问题 被继承人应当如何规划遗嘱以合理分割财产 离婚后户口应当如何处理 报废的机动车何时可以办理哪种登记 按揭购房抵押合同的签约方式有哪些 被判抢劫罪的犯人是否可以获得假释 被老板拖欠工资该如何通过法律途径维护权益 绑架罪中过失致被绑架人死亡判刑标准是什么 妨碍公务罪打警察能否批捕 被打后如何区分并判断是不是轻微的伤害 宅基地征收补偿标准的具体规定是什么 保全在先措施的债权是否能够优先取得偿还 被二次申请强制执行如何维护双方的合法权益 离婚后男方一直纠缠威胁人身攻击怎么办 肇事逃逸未造成人员伤亡怎么处罚？ 强制执行申请需要多长时间才能拿到执行款 帮信罪至检察院起诉需要多长时间 参与多人盗窃犯罪法院如何判决 法律对于抢劫致人死亡会如何定罪 指定代理人 指定期间 指定管辖 指定管辖 指定诉讼代理 指定鉴定部门 指定银行 指导各国在月球和其他天体上活动的协定 指挥 指掌伤疤 指掌屈肌褶纹 指掌皱纹 指派鉴定人 指甲检验 指纹 指纹三角 指纹中心点 指纹六步分类法 指纹外角点 指纹数线法 指纹档案 指纹特性 指纹登记 指纹纹线流向 指纹自动识别系统

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。