网站首页  词典首页

问题	工程停工后索赔的程序是怎么样的
释义	一、工程停工后索赔的程序是怎么样的？     根据建设工程通用条款36.2规定：自索赔事件发生后28天内，向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的报告及有关资料，工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。作为承包人，一旦索赔事件发生，务必按该条款规定在28天内提示索赔报告。     工程停工，包括临时停工和中途停工退场两种情形，其索赔的范围是不同的。临时停工，其索赔一般为人工停工费、机械停工费两大块。而后者的索赔，包括停工前已经完成工程的人工、材料、机械设备的全部支出，并可要求发包方对各项管理费用、利息、保险费用甚至履行合同可得利益损失进行索赔。无论临时停工，还是长期停工，签证确认的停工、窝工损失、增加费用，都在索赔的范围之内。     所以，工程停工的索赔成功与否，依赖工程施工过程中签证是否及时、到位。事到临头，发生纠纷，需要索赔，再去签证，往往是事倍功半。           　二、因发包人原因导致停工的情况下，承包人可要求什么赔偿？     因发包人原因导致停工的，承包人一般都可以要求赔偿以下损失：     １、人工费损失。如停工、窝工的工人工资；工人低生产效率的损失；膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。     ２、材料费损失。诸如由于工期拖延，材料价格上涨带来的差价损失等。     ３、机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失，转移搬运带来的损失等相关费用。     ４、工地管理费。诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。     ５、物价上涨的差生的差价费用。诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。     三、工程停工索赔条件     索赔条件，又称干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件．通常承包商可以索赔的事件有：     １、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失；     ２、因工程变更（含设计变更，发包人提出的工程变更，监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更）造成时间和费用的损失；     ３、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加；     ４、发包人延期支付期限造成承包人的损失；     ５、非承包人的原因导致工程的暂时停工；     ６、物价上涨，法规变化及其他。     工程停工，包括临时停工和中途停工退场两种情形，其索赔的范围是不同的。若因发包人原因导致停工给承包人带来的损失，承包人只要有证据资料证明的，都可以要求发包人赔偿的，至于具体能要求赔偿哪些费用、多少费用，就需要承包人结合自身实际情况提出来了。以上便是法律网小编为您整理的“工程停工后索赔的程序是怎么样的”全文。如果您还有关于建筑工程方面的疑问，欢迎您到法律网咨询专业律师。
随便看	清算资产什么时候能分配 承担连带清偿责任有明确的法律规定 无偿使用协议能否解除 欠钱拘留15天有案底吗 交通肇事罪取得谅解书后还会判刑吗? 破产申请去哪个法院 汽车产权证在哪要 企业破产时法院保全的债务人怎么办 交通肇事罪取得谅解书后多久可以取保候审 民事诉讼八大证据种类有哪些 超市缺斤少两赔偿标准 承担连带清偿责任后追偿 保险公司可能会破产吗 保险合同中的免责条款是什么 保险合同履行地是哪里 在保险中止期间发生保险事故的发生效力吗 公司注销要多久时间 征收反倾销税的期限可以延长多久 我国可以流通美元吗 海关的报关流程 怎么应对被执行人假离婚转移财产 个人担保是夫妻共同债务吗 有营业执照工商局可以封店吗 夫妻二人可以同时做担保人与反担保人吗 上市公司融资方式有几种 人民检察院劳改检察工作细则（试行） 人民检察院劳教检察工作办法（试行） 人民检察院复查刑事申诉案件规定 人民检察院控告申诉检察工作细则（试行） 人民检察院文件检验工作细则（试行） 人民检察院有权对民事审判活动实行法律监督原则 人民检察院检察长 人民检察院法医工作细则（试行） 人民检察院的立案管辖 人民检察院的设置 人民检察院直接受理侦查的刑事案件办案程序（试行） 人民检察院直接受理的侵犯公民民主权利、人身权利和渎职案件立案标准的规定 人民检察院直接受理的经济检察案件立案标准的规定（试行） 人民检察院看守所检察工作细则（试行） 人民检察院自行侦查的案件 人民武装委员会 人民武装部 人民民主 人民民主 人民民主专政 人民民主专政 人民民主专政原则 人民民主国家 人民民主统一战线 人民法庭

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。