网站首页  词典首页

问题	工程工期索赔包括哪里
释义	一、工程工期索赔包括哪里     工程工期索赔主要包括承包人工期索赔的目的和发包人解决工期延长的办法。     1.承包人提出工期索赔，一方面是为了免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任，避免支付或尽可能不支付工期延长的违约金；     2.他们也会进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。     当发包人面对工期延长的问题时，他们有两个主要的解决办法：     1.不采取加速措施，工程仍按原方案和计划实施，但将工期顺延；     2.指示承包人采取加速措施，以全部或部分弥补已经损失的工期。     如果工期延缓责任不是由承包人造成，而发包人已认可承包人工期索赔，则承包人还可以提出因采取加速措施而增加的费用索赔。     二、工期索赔依据和时效     1.工期索赔的主要依据包括合同规定的总工期计划、进度计划，以及双方共同认可的对工期修改文件，调整计划和受干扰后实际工程进度记录，如施工日记、工程进度表等。     2.承包人应定期分析对比这些资料，以发现工期拖延及其原因，进而提出有说服力的索赔要求。     3.索赔事件发生后，承包人必须在合同约定的时间内提出索赔，否则可能会丧失索赔利益的实现。承包人必须按照合同约定的程序进行索赔，否则可能会丧失索赔利益的实现。     4.施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。施工索赔是单方主张权利要求，经对方签字确认后即成为工程签证，在双方未能协商一致的情况下，通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。          三、索赔手段和实现途径     1.索赔的实现途径主要依赖于承包人提供的充分且切实的证据，以及按照合同约定的程序进行索赔。     2.当发包人未能认可承包人提出的索赔要求时，承包人可以通过诉讼的方式进行索赔。在这种情况下，施工索赔成为单方主张权利的要求，一旦得到对方的签字确认，即成为工程签证。     3.如果双方未能协商一致，那么通过诉讼将是施工索赔最后的救济手段。在此过程中，承包人需要确保其提供的证据确凿充分，以支持其索赔要求。     你了解工程工期索赔的具体步骤了吗？如果你还有其他疑问或需要进一步的帮助，请随时在法律网上提问，我们的法律专家会为你提供专业的解答。
随便看	债券承销 债券交易费率表 债券发行的技巧 上海证券交易所上市的条件 上海证券交易所交易规则 证券交易所的两种制度 证券交易所的法律地位 签了保密协议跳槽赔多少钱 医疗事故罪诉讼时效怎么算？ 医疗事故罪申诉程序 无证行医要承担医疗事故责任吗 想向医院投诉应该怎样进行处理 手术导致神经损伤是不是医疗事故 医生发生医疗事故后应该如何应对 不属于医疗责任事故的有哪些 如何申请医疗事故鉴定回避制度 如何应对工伤后的医疗事故 金融借款合同纠纷调解的法律效力是什么 山西金融纠纷调解中心怎样申请成立 不需要民事纠纷调解会怎样 法律如何解释民事纠纷调解书 在劳动争议中正确地进行调解 有效的劳动争议调解策略 人民调解员需要什么条件 劳动合同与雇佣合同的区别 剥削阶级类型法的体系 剥夺剥夺者 剥夺政治权利 剥夺政治权利判决的执行 剥夺政治权利判决的执行 剥夺自由 剧团艺人工龄的计算 剩余主权 剩余劳动 剪切机械安全 剪创 副主教 副审判长 副总统 副总领事 副本 副级 副署 副领事 副领事馆 副食品价格补贴 割让 割让国 剿匪区内各县编查保甲户口条例 剿匪区内各省农村土地处理条例

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。