网站首页  词典首页

问题	建设工程施工合同的发包人有哪些主要义务
释义	一、建设工程施工合同的发包人有哪些主要义务     建设工程发承包人的义务具体内容如下：     1.不得违法发包的义务。发包人可以与一个总承包人订立总承包合同，也可以分别与几个承包人订立承包合同，但却不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人；     2.提供必要条件的义务。发包人应当按照约定的时间和要求，向承包人提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等，为承包人完成工作提供必要的条件；     3.及时验收的义务。建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，及时进行验收；     4.支付价款的义务。发包人应当按照合同约定的时间、地点、方式等，向承包人支付价款。发包人如不按照约定支付价款，应向承包人承担责任；     5.增付费用的义务。如果因发包人变更计划、提供的资料不准确、或者未按期提供必要的勘察、设计工作条件，造成勘察、设计返工、停工或者修改设计，发包人就应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。     二、建筑工程承包发包人有哪些权利     建筑工程承包发包人的权利：     1.发包人对承包人的工作可以进行检查；     2.发包人在建设工程竣工后，应根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验票标准进行验收；     3.发包人对因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，有权要求施工人在合理的期限内无偿修理或者返工、改建。          三、工程发包人应对的法律责任有哪些     法律网提醒您，工程发包人应对的法律责任有如下：     1.发包人违约责任：发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求其赔偿停工、窝工等损失。     2.因发包人的原因致工程停建、缓建的责任：因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失。     3.因发包人的原因致勘察、设计的返工、停工或修改的责任：因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改的，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗工作量增付费用。
随便看	无效婚姻的原因是什么 劳动者解除劳动合同有补偿吗 法院对公司解散诉讼费收费标准是啥？ 结婚登记需要哪些材料？ 对于居间合同中格式条款的效力 监护人签订合同有效吗 技术咨询的主要特点 机动车与行人交通事故责任怎么划分 主播代购假冒迪士尼网红玩偶被抓，制造和销售假冒知名品牌怎么判刑 间接故意犯罪和过失犯罪的区别是什么? 负担诉讼费的情形特别需要注意事项 房产证只有一方名字，是夫妻共同财产吗 交通事故死亡达成谅解还要坐牢吗 酒驾造成的后果是什么 酒驾肇事逃逸致死两人的判刑 交通事故私了简单协议是怎样的 集体土地使用证过户子女可以办理吗 如何推动集体土地流转 女孩生下女婴一村民涉强奸罪，涉嫌强奸罪怎么判 遗产继承与分家析产的主要区别 机动车超载是否承担交通事故责任 环境保护行政许可听证主持人承担哪些义务 机动车原车主不过户有什么风险 酒驾肇事逃逸致死判几年 离婚诉讼原告应该如何举证 立法体系 立法倡议 立法准备 立法制度 立法化俗 立法听证 立法基本原则 立法复议制度 立法形式 立法性条约 立法性法律体系 立法性规章 立法技术 立法技术 立法指导思想 立法提案权 立法提案权 立法政策 立法效果调查 立法方略 立法明分 立法机关 立法机关 立法机关审查制度 立法机关的产生

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。