网站首页  词典首页

问题	可以主张工期顺延的情形有哪些
释义	一、可以主张工期顺延的情形有哪些     可以主张工期顺延的情形有：     1.发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的；     2.发包人未按合同约定支付工程款的；     3.发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的；     4.设计变更，导致工程量增加的。     二、工期顺延有哪些风险     工期顺延的风险如下：     1.人工、材料费、机械费价格上涨。一旦工期延长，施工企业很可能面临建筑材料价格上涨，利润空间被压缩，甚至有可能亏损。     2.企业管理费增加。当工期延长时，施工企业需要支付更多的管理人员工资和办公费用，从而造成企业管理费增加。工期越长，施工企业所负担的企业管理费成本也越大。     3.现金流风险。发包方与承包方在签订建设工程施工合同时，一般会约定按工程进度给付相应的工程价款。当出现分期建设、缓建和暂停施工的情况下，施工企业将无法按照合同约定的工程节点获得工程款项。     此时，承包人却又不得不继续支付项目材料、劳务等费用，如此下去必然打乱公司经营策略，给现金流造成巨大压力，甚至可能断裂。          三、工期顺延存在逾期付款违约金计算方式是什么     工期顺延存在逾期付款违约金计算方式是国家法律法规规定工程延迟违约金一般是按照超出十日结付工程款，每延期一天，按照工程款总额的0.5%支付违约金。     一般要按照合同约定办理，如果一方违约，可以要求承担违约责任，协商不成，起诉解决。一般双方在签订合同时，都会对合同的相关条款，以及违约以后，对违约金的约定，如果有一方违约的，应当支付其违约金。违约金是由当事人约定的，为约定违约金。约定违约金是一种合同关系，称违约金合同。这种合同属从合同。     主合同无效，违约金合同无效。法律网提醒您，违约金合同是诺成合同，与定金合同不同，不以预先给付为成立要件。约定违约金又是一种附条件合同，通常，违约行为发生，违约金合同生效;违约行为不发生，违约金合同不生效。
随便看	开发商逾期不交房时该怎么办 公司调换岗位不同意辞退违约赔偿吗 离婚怎么样争取抚养权答辩状 离婚二次开庭会问什么 未订立劳动合同该如何赔偿 怎么算自己的薪级工资 房产证二次过户怎么收费标准 公司不给员工缴纳住房公积金怎么办 住房公积金刚交能用吗 国家住房公积金比例标准 赠与人去世之后赠与合同是否能生效 走私罪的适用情形和处罚 领了结婚证能撤销吗怎么办 企业骗取国家补贴是什么罪 交通事故主要责任赔多少 男方不抚养孩子也不离婚怎么办 离婚协议居住权有用吗 离婚后一方奶奶不让看孩子怎么办 户口迁进来是否有居住权 交通事故全责怎么赔偿伤者 赡养老人是否儿女平等 轻微伤鉴定多长时间出结果 补发的工资怎么算个人所得税 自愿离职失业金怎么领取 质押车买卖合法吗 不信任投票权 不信任案 不停止具体行政行为的执行 不克敬典 不克敬典罪 不公开仲裁 不公开审判 不公开审理 不公正竞争的法律抵触规则的决议 不再更改 不准上诉的判决、裁定 不出庭 不出庭律师 不分皂白的战争手段 不切合的判例 不列颠北美法案 不列颠宪法 不动产所在地 不动产授与法 不动产诉讼 不劳动者不得食 不占统治地位的法律意识 不发达国家 不发达国家 不受欢迎的人

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。